建设工程施工合同纠纷 （2015）张商终字第229号

本案原、被告双方存在建设工程合同法律关系，双方应当严格按照合同之约定履行，原告一建公司履行了施工义务，被告金鑫公司应当依照合同约定及时给付工程款，逾期给付的应当按照双方约定的按银行同期同类贷款利率支付利息。涉案质保金，因合同明确约定给付质保金的时间为工程竣工后合格满五年后的第28天内，原告在本案中主张被告给付其质保金的诉讼请求属提前主张，所以该诉讼请求本院暂不支持。双方在履行合同过程中，原告未按合同约定的竣工时间竣工，被告方已按照合同约定对原告该行为进行了处罚（罚款20万元），该20万元罚款在被告给付原告的工程款中抵顶即可，庭审中被告反诉原告支付其因拖延工期、工程质量不符合要求等问题而处罚原告50万元的主张，与已经处罚的20万元罚款行为属重复处罚，所以该反诉请求不应支持。被告反诉原告支付其尚未代扣的商砼款351317.5元，因该商砼款的所有权为张家口市河山汇德建材有限公司，且张家口市河山汇德建材有限公司并未出具销售发票，原告已支付的4997922.5元商砼款已由原告出具了工程款发票，涉及的税金已由原告垫付，张家口市河山汇德建材有限公司主张尚未给付的商砼款时应与原告垫付的税金抵顶后结算为

本案原、被告双方存在建设工程合同法律关系，双方应当严格按照合同之约定履行，原告一建公司履行了施工义务，被告金鑫公司应当依照合同约定及时给付工程款，逾期给付的应当按照双方约定的按银行同期同类贷款利率支付利息。涉案质保金，因合同明确约定给付质保金的时间为工程竣工后合格满五年后的第28天内，原告在本案中主张被告给付其质保金的诉讼请求属提前主张，所以该诉讼请求本院暂不支持。双方在履行合同过程中，原告未按合同约定的竣工时间竣工，被告方已按照合同约定对原告该行为进行了处罚（罚款20万元），该20万元罚款在被告给付原告的工程款中抵顶即可，庭审中被告反诉原告支付其因拖延工期、工程质量不符合要求等问题而处罚原告

河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）张商终字第229号上诉人（原审被告、反诉原告）：张家口市金鑫房地产开发有限公司。法定代表人：孙志照。委托代理人：孙亚威，河北华研律师事务所律师。委托代理人：赵风仙。被上诉人（原审原告、反诉被告）：张家口市第一建筑工程有限公司。法定代表人：李万勤。委托代理人：胡建伟，河北海龙律师事务所律师。委托代理人：邓新民。上诉人张家口市金鑫房地产开发有限公……