建设工程施工合同纠纷 （2016）鄂09民终2号

本案争议的焦点：一、嘉铭地产公司与德力西公司签订的《孝南区杨店镇桃园铭府项目供电配套安装工程合同》及《补充协议》是否合法有效；二、德力西公司是否应承担延误工期违约金1672000元，是否造成嘉铭地产公司电费差价50614.92元的直接经济损失；三、嘉铭地产公司是否应承担逾期付款违约金1460800元，是否应支付德力西公司电力安装工程款1000000元。对于焦点一，一审法院认为，本案《孝南区杨店镇桃园铭府项目供电配套安装工程合同》及《补充协议》是双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，故双方签订的《孝南区杨店镇桃园铭府项目供电配套安装工程合同》及《补充协议》合法有效。对于焦点二，一审法院认为，在双方于2013年7月18日签订的《孝南区杨店镇桃园铭府项目供电配套安装工程合同》虽然约定合同签订日即为开工日，但是双方于2013年8月27日在《业务联系函》表述由于嘉铭地产公司有4栋楼没有达到德力西公司的施工条件停工，且在2013年9月30日的《联系函》中再次因为嘉铭地产公司的b4、b5、b6、b7号楼土建及外网没有达到施工条件，再次停工，双方在此函均加盖了公司印章。2013年12月30日，

本案争议的焦点：一、嘉铭地产公司与德力西公司签订的《孝南区杨店镇桃园铭府项目供电配套安装工程合同》及《补充协议》是否合法有效；二、德力西公司是否应承担延误工期违约金1672000元，是否造成嘉铭地产公司电费差价50614.92元的直接经济损失；三、嘉铭地产公司是否应承担逾期付款违约金1460800元，是否应支付德力西公司电力安装工程款1000000元。对于焦点一，一审法院认为，本案《孝南区杨店镇桃园铭府项目供电配套安装工程合同》及《补充协议》是双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，故双方签订的《孝南区杨店镇桃园铭府项目供电配套安装工程合同》及《补充协议》合法有效。对于焦点二，一审法院认

湖北省孝感市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂09民终2号上诉人（原审原告暨反诉被告）湖北嘉铭房地产开发有限公司。住所地：湖北省孝感市天仙路航天首府*号楼*单元***室。法定代表人刘丽，该公司经理。委托代理人吴勇，湖北律之心律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，接受调解、代为签收法律文书等。被上诉人（原审被告暨反诉原告）湖北孝电德力西电力工程有限公司。住所地：湖北省孝感……