建设工程合同纠纷 （2017）豫13民终4306号

四建公司与河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反国家法律法规禁止性规定，应为有效合同。在合同履行过程中，旺盛公司承继了河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院的合同权利义务，故旺盛公司享有合同权利，负有合同义务。生效判决确认涉案工程价款为31252900元，旺盛公司已支付26995475.63元，支付率为86.38%，支付比例达到了本案《建设工程合同》约定的工程款（进度款）85%的要求，旺盛房产公司据此要求四建公司履行竣工验收义务，符合本案《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》中竣工验收与结算32.10关于承包人提供竣工图的约定：竣工验收时按《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001的要求，向发包方提供三套竣工资料及验收报告。因此，旺盛房产公司要求四建公司交付三套竣工资料及报告，既有事实根据，也符合法律法规，该诉讼主张应予支持。关于四建公司是否有违约行为、是否应支付违约金、违约金应如何确定问题。本案《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》约定的有效工期为540天，本案工程于2007年

四建公司与河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反国家法律法规禁止性规定，应为有效合同。在合同履行过程中，旺盛公司承继了河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院的合同权利义务，故旺盛公司享有合同权利，负有合同义务。生效判决确认涉案工程价款为31252900元，旺盛公司已支付26995475.63元，支付率为86.38%，支付比例达到了本案《建设工程合同》约定的工程款（进度款）85%的要求，旺盛房产公司据此要求四建公司履行竣工验收义务，符合本案《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》中竣工验收与结算32.10关于

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫13民终4306号上诉人（原审被告）：河南省四建股份有限公司。住所地：开封市宋门关大街**号。组织机构代码：17066094—1。法定代表人：黄思亚，任董事长职务。委托诉讼代理人：党元林，河南文力律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：南阳市旺盛房地产开发有限公司。住所地：南阳市七一路曾楼村**号。组织机构代码：66599070-7。法定代表人……