建设工程施工合同纠纷 （2019）湘11民终3493号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案原告已按合同约定的支付进度款70万元，但被告拒绝继续履行合同，装修、道路硬化等未完成，依合同约定被告无权再要求原告支付进度款，只能等下一工程进度完成后再向原告要求支付进度款。即外墙装修完毕后支付人民币20万元，院内道路及生产运转场地硬化后支付人民币10万元。整体工程验收合格后，乙方（被告）应当在此工程验收合格后45天内凭《竣工验收备案资料》与甲方（原告）作好决算，欠款部分在决算57天后凭税务发票付清（扣除工程总款5%的保修金），两年后无质量事故返回4%的保修金，其余1%的保修金五年内无质量事故返回。双方约定竣工日期为2007年8月22日，除去零陵区建设局责令停工的时间，即使从2008年10月26日开始计算，114天的工期也早已超过，但被告至今未按约定完成全部工程内容。至今已过九年多之久，属重大违约。按双方约定，被告应向原告支付违约金60万元。被告拒绝移交已完成部分工程及相关资料，被告以其行为表明其不再履行合同，原告合同目的无法实现。原告依法可以解除合同。合同解除后，原告当然有权要求被告向其移交已做合格工程及全

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案原告已按合同约定的支付进度款70万元，但被告拒绝继续履行合同，装修、道路硬化等未完成，依合同约定被告无权再要求原告支付进度款，只能等下一工程进度完成后再向原告要求支付进度款。即外墙装修完毕后支付人民币20万元，院内道路及生产运转场地硬化后支付人民币10万元。整体工程验收合格后，乙方（被告）应当在此工程验收合格后45天内凭《竣工验收备案资料》与甲方（原告）作好决算，欠款部分在决算57天后凭税务发票付清（扣除工程总款5%的保修金），两年后无质量事故返回4%的保修金，其余1%的保修金五年内无质量事故返回。双方约定竣工日期为

湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘11民终3493号上诉人（原审被告）：湖南省天宇建设工程有限公司（原祁阳县第九建筑工程有限公司）。法定代表人：柏承华，该公司董事长。委托诉讼代理人：蒋智，湖南齐物律师事务所律师（特别授权）。委托诉讼代理人：包其荣，男，1960年6月3日出生，汉族，湖南省祁阳县人，系该项目负责人。被上诉人（原审原告）：永州市方圆房地产开发有限责任公司。法定代表……