建设工程施工合同纠纷 （2018）粤18民终88号

违反法律、行政法规强制性规定而订立的合同无效。根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。”及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”的规定，颜朝辉作为无相应资质的个人，其与吴川五建清远分公司签订的《建设工程劳务清包合同》违反了法律法规关于工程承包及建筑企业资质管理的强制性规定，因此，上述合同属无效合同。案件争议的焦点问题为颜朝辉主张吴川五建公司、吴川五建清远分公司支付的工程款如何认定。颜朝辉在案件中主张的4320218.80元工程款主要包括以下几个部分：1、工程款643323.20元；2、签证款项500000元；3、停工待料工人工资209234元及外架租

吴川市第五建筑工程公司、吴川市第五建筑工程公司清远分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

文书内容广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤18民终88号上诉人（原审被告）：吴川市第五建筑工程公司。住所地：吴川市吴阳镇一路1号。法定代表人：肖伟，经理。委托诉讼代理人：郑佳明，该公司员工。上诉人：（原审被告）：吴川市第五建筑工程公司清远分公司。住所地：清远市新城东十八号区东方巴黎2号楼201号商铺。法定代表人：肖伟，经理。被上诉人（原审原告）：颜朝辉，男，1968年1月5日……