建设工程合同纠纷 （2015）乌中民四终字第774号

一、造成本案建设工程工期延误的责任承担问题。新绿农业与市建工集团于2006年12月11日达成《关于保鲜库工程2007年进度及付款补充协议》，协议约定工程在2007年5月10日竣工验收，该协议对原合同约定的竣工日期即2006年11月30日进行了变更。2007年6月5日，市建工集团向新绿农业出具函件承诺“本工程定于2007年7月25日竣工验收，否则每拖延1天罚3000元。若由于甲方（新绿农业）原因造成则及时签字认可（如供电、供水、工程款支付等情况）”。该承诺得到新绿农业的认可，证明双方对工程竣工日期再次变更为2007年7月25日，并对逾期竣工市建工集团承担违约责任的方式进行了约定。2007年10月17日，新绿农业与市建工集团及监理公司签署《会议纪要》约定：一、现场聚乙烯彩钢夹芯板尽快取样送检测部门检验，施工单位尽快组成人员进行内外墙抹灰；二、市建工集团尽快组织人力、机械，保证工程年底基本达到交工条件（因气候变化影响工程施工，建设、监理、施工三方共同协商）；三、凡是今后涉及到变更项目，严格按照法定程序办理。该约定将竣工日期又一次变更为“2007年年底基本达到交工条件”。由于该约定签署在工程质

一、造成本案建设工程工期延误的责任承担问题。新绿农业与市建工集团于2006年12月11日达成《关于保鲜库工程2007年进度及付款补充协议》，协议约定工程在2007年5月10日竣工验收，该协议对原合同约定的竣工日期即2006年11月30日进行了变更。2007年6月5日，市建工集团向新绿农业出具函件承诺“本工程定于2007年7月25日竣工验收，否则每拖延1天罚3000元。若由于甲方（新绿农业）原因造成则及时签字认可（如供电、供水、工程款支付等情况）”。该承诺得到新绿农业的认可，证明双方对工程竣工日期再次变更为2007年7月25日，并对逾期竣工市建工集团承担违约责任的方式进行了约定。2007年10月

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）乌中民四终字第774号上诉人（原审被告）：。：。法定代表人：。委托代理人：。被上诉人（原审原告）：新疆新绿农业开发有限责任公司。住所地：乌鲁木齐市经济技术开发区北大新疆高新技术产业园科技大楼*楼*******号。法定代表人：。委托代理人：。上诉人乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司（以下简称市建工集团）因与新疆新绿农业开发有限责任公……