装饰装修合同纠纷 （2021）辽03民终3722号

依法成立的合同受法律保护。杨帆与艾林森公司之间的装修合同依法成立，不违反法律规定合法有效，但该装修合同没有具体设计图纸和施工明细，是瑕疵合同，又因艾林森公司交付给杨帆的工程未经杨帆验收，意味着该工程未完全交工，故艾林森公司要求杨帆给付装修工程款的诉讼请求，该院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回原告鞍山艾林森装饰工程有限公司的诉讼请求。案件受理费438元，由原告鞍山艾林森装饰工程有限公司承担。二审中，双方当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，依法成立的合同受法律保护。杨帆与艾林森公司签订的《房屋装修合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。依据杨帆与艾林森公司签订《房屋装修合同》第七条第2款约定“乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格”装修工程竣工后，虽杨帆未对该工程进行验收，但其自认于2020年11月实际入住并使用该房屋，应当视为对

依法成立的合同受法律保护。杨帆与艾林森公司之间的装修合同依法成立，不违反法律规定合法有效，但该装修合同没有具体设计图纸和施工明细，是瑕疵合同，又因艾林森公司交付给杨帆的工程未经杨帆验收，意味着该工程未完全交工，故艾林森公司要求杨帆给付装修工程款的诉讼请求，该院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：驳回原告鞍山艾林森装饰工程有限公司的诉讼请求。案件受理费438元，由原告鞍山艾林森装饰工程有限公司承担。二审中，双方当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，依法成立的合同受法律保护。杨帆与艾林森公司签订的《

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽03民终3722号上诉人（原审原告）：鞍山艾林森装饰工程有限公司，住所地辽宁省鞍山市铁东区站前街13栋10层33号。法定代表人：艾琳，该公司经理。委托诉讼代理人：李富营，辽宁丰银律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：杨帆，女，1982年3月8日出生，汉族，住辽宁省海城市。上诉人鞍山艾林森装饰工程有限公司（以下简称艾林森公司）因与被上诉人杨帆装……