建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁03民终129号

法律规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，当事人未能提供证据证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。法律保护合同当事人的合法权益，依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力，当事人协商一致，可以变更合同。本案中，原、被告签订的《建设工程施工合同》只是约定承包人须严格按照发包人确定的节点工期及总工期安排生产，节点工期每拖延一天，按合同金额的0.03%支付违约金，但该合同未约定节点工期，也没有总工期拖延的违约约定；双方2019年8月23日签署的《会议纪要》，约定施工单位负责在收到此款后10天内完成单体竣工验收，但工程竣工验收是多方单位共同配合进行才能完成，该《会议纪要》没有明确对被告方的具体要求事项；上述《建设工程施工合同》和《会议纪要》应视为对违约条款约定不明。2020年4月3日双方签署的《和解协议》中有“鉴于甲乙双方就乙方承建甲方一诺·阳光鑫城项目”1#-5#楼、10#楼、换热站、东段地下车库工程等项目验收、审计及结算事宜发生纠纷，乙方已向淄博市中级人民法院提起诉讼，案号为（2019）鲁03民初226号；甲方向淄博高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，案号为（

法律规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，当事人未能提供证据证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。法律保护合同当事人的合法权益，依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力，当事人协商一致，可以变更合同。本案中，原、被告签订的《建设工程施工合同》只是约定承包人须严格按照发包人确定的节点工期及总工期安排生产，节点工期每拖延一天，按合同金额的0.03%支付违约金，但该合同未约定节点工期，也没有总工期拖延的违约约定；双方2019年8月23日签署的《会议纪要》，约定施工单位负责在收到此款后10天内完成单体竣工验收，但工程竣工验收是多方单位共同配合进行才能完成，该《会议纪要》

山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁03民终129号 上诉人（原审原告）：淄博一诺房地产开发有限公司，住所地，山东省淄博高新区柳泉路**。 法定代表人：张峰，总经理。 委托诉讼代理人：苏建华，山东润普律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡庆树，男，1963年8月1日出生，汉族，淄博一诺房地产开发有限公司职工，现住山东省桓台县。 被上诉人（原审被告）：重庆诚信建筑集团有限公司，……