建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁04民终3598号

被告的加油站工程已经取得了相关部门的规划批准，原告具备施工资质，则原告与滕州中石加油站签订的施工合同协议书，意思表示真实，内容合法，为有效协议。滕州中石加油站是被告宋正付个人投资设立的个人独资企业，该加油站于2017年6月22日在滕州市工商局核准注销，故该主体的权利义务应由其出资人即被告宋正付承继。原告施工的工程完毕后，已向被告交付了所建的建筑物，被告又于2016年6月21日与他人签订了该加油站的转让协议。被告称工程未经验收，存在质量问题，根据相关法律规定，“建设工程未经竣工验收，××擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。根据双方约定质保期为一年，故被告申请对原告施工的地面工程质量进行鉴定，已不具备鉴定条件，该院不予准许。因双方对涉案工程的价款认识不一，双方一直未能达成协议。经原告申请，该院依法委托山东舜诚工程造价咨询有限公司对涉案工程的造价进行鉴定。该机构根据法院移交的经过质证的相关资料、现场勘查，运用其专业知识所作出的鉴定报告，程序合法，法院作为有效证据予以采纳。原告主张，该鉴定造价中不包括社会保险费、工程施工水电费，该两笔费用应计入总工程价款。未签字确认部分工程造价59

被告的加油站工程已经取得了相关部门的规划批准，原告具备施工资质，则原告与滕州中石加油站签订的施工合同协议书，意思表示真实，内容合法，为有效协议。滕州中石加油站是被告宋正付个人投资设立的个人独资企业，该加油站于2017年6月22日在滕州市工商局核准注销，故该主体的权利义务应由其出资人即被告宋正付承继。原告施工的工程完毕后，已向被告交付了所建的建筑物，被告又于2016年6月21日与他人签订了该加油站的转让协议。被告称工程未经验收，存在质量问题，根据相关法律规定，“建设工程未经竣工验收，××擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。根据双方约定质保期为一年，故被告申请对原告施工的地面工程质量进

山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁04民终3598号上诉人（原审原告）：山东高巛建设工程有限公司，住所地山东省滕州市荆河西路西首。法定代表人：孙作浩，总经理。委托诉讼代理人：朱绍明，男，1952年6月18日出生，汉族，住山东省滕州市，系枣庄市汽车行业协会推荐人员。上诉人（原审被告）：宋正付，男，1964年8月25日出生，汉族，住山东省滕州市。委托诉讼代理人：徐颜，山东滕达律师……