装饰装修合同纠纷 （2016）鲁10民终94号

原告为被告进行装修施工，被告应及时支付工程款，根据双方合同约定，被告共计应支付原告工程款323650元，而被告仅实际支付170305.52元，对余款153344.48元应当承担继续履行的责任。原告诉请被告支付欠付的工程款，理由正当，予以支持。原告自愿从工程款中扣除维修费用6000元，不违反法律规定，应从被告欠付的工程款中扣除。原告主张在装修文邸.家威海店时在合同约定之外为被告安装门及门套花费15000元及在合同约定外为被告喷漆花费6800元，仅提供销货清单和收款收据，未提供其他证据佐证，证据不足，不予认可。原告已按照合同约定施工完毕，被告反诉主张原告延期完工，但并未提供证据证实。被告提交的原告于2012年2月20日出具的工程验收申请表虽然载明完工日期为2012年2月10日，超过双方约定的完工日期2011年9月25日。但同时该申请表自评栏注明：“除去图纸原因付款原因按时完工。”被告并未提出异议，且被告已将诉争工程投入使用。综上，被告反诉主张原告延期完工，并要求原告支付违约金250000元，证据不足，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第二百六十九条、第二

原告为被告进行装修施工，被告应及时支付工程款，根据双方合同约定，被告共计应支付原告工程款323650元，而被告仅实际支付170305.52元，对余款153344.48元应当承担继续履行的责任。原告诉请被告支付欠付的工程款，理由正当，予以支持。原告自愿从工程款中扣除维修费用6000元，不违反法律规定，应从被告欠付的工程款中扣除。原告主张在装修文邸.家威海店时在合同约定之外为被告安装门及门套花费15000元及在合同约定外为被告喷漆花费6800元，仅提供销货清单和收款收据，未提供其他证据佐证，证据不足，不予认可。原告已按照合同约定施工完毕，被告反诉主张原告延期完工，但并未提供证据证实。被告提交的原告

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁10民终94号上诉人（原审被告，反诉原告）山东万得集团有限公司，住所地威海市文登区昆嵛路58-1号。法定代表人王钦忠，董事长。委托代理人孙贻辉，山东联志律师事务所律师。被上诉人（原审原告，反诉被告）文登市金太阳广告有限公司，住所地威海市文登区昆嵛北路84号。法定代表人孙本林，经理。上诉人山东万得集团有限公司因装饰装修合同纠纷一案，不服威海市文……