建设工程合同纠纷 （2016）皖07民终78号

原告无任何建筑施工及劳务作业法定资质，其与被告签订的建设工程合同违反相关法律禁止性规定，合同无效。合同虽然无效，但原告已履行了合同约定的施工义务，且双方已对工程款进行了决算，故原告要求被告给付所欠工程款175290元的诉讼请求，法院予以支持。按照合同约定，被告所欠原告的工程款应在工程竣工验收后一年付清，但被告未能在合同约定的210天工期内完工，且工程现已停工，故被告提出的所欠工程款未到付款期限，应驳回原告诉讼请求的意见，法院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百零九条之规定，判决：被告王家武于判决生效后三日内给付原告洪爱平工程款175290元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3806元，由被告王家武负担。上诉人王家武上诉认为：根据合同约定，本案全部工程尚未完全竣工，也未通过验收，剩余工程款尚未到付款期限，一审法院直接判决上诉人支付剩余工程款无事实和法律依据，请求二审法院依法撤销一审判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求。被上诉人洪爱平答辩称：1.涉案

原告无任何建筑施工及劳务作业法定资质，其与被告签订的建设工程合同违反相关法律禁止性规定，合同无效。合同虽然无效，但原告已履行了合同约定的施工义务，且双方已对工程款进行了决算，故原告要求被告给付所欠工程款175290元的诉讼请求，法院予以支持。按照合同约定，被告所欠原告的工程款应在工程竣工验收后一年付清，但被告未能在合同约定的210天工期内完工，且工程现已停工，故被告提出的所欠工程款未到付款期限，应驳回原告诉讼请求的意见，法院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百零九条之规定，判决：被告王家武于判决生效后三日内给付原告洪爱平工程款175290元。如果未按本判决指

安徽省铜陵市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖07民终78号上诉人（原审被告）：王家武，男，1963年10月18日出生，汉族，住安徽省铜陵市铜官山区。委托代理人：叶芸，安徽良实律师事务所律师。委托代理人：周秀华，安徽良实律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：洪爱平，男，1969年3月27日出生，汉族，住安徽省无为县。委托代理人：钟义龙，安徽华律律师事务所律师。委托代理人：陈益民，安徽华律……