建设工程施工合同纠纷 （2019）湘0321民初159号
裁判要旨
关于本诉争议的焦点1、原告的工期是否逾期。 根据原被告的合同约定，旋挖机进场后15个工作日完成。 进场时间2018年3月2日，开工时间暂定2018年3月5日，第二个水中桥台桩一星期内完工。 原告于2018年3月14日进场至2018年3月16日完成了水中6#桥台的桩基施工，5#桥台桩于2018年4月5日进场，于2018年4月15日完工。 8#桥台桩只部分施工，虽被告5#桥台桩被告未及时提供作业平台，显然原告违反对工期的约定，工期已逾期；2、原告是否完成了合同约定的工程以及工程质量。 从上述事实看，原告完成了6#、5#桥台桩的工程，完成了8#桥台桩的部分工程，原告认为8#桥桩剩余工程双方已协商，移交给被告，原告退场是经被告许可。 在2018年7月2日，原告向被告请求支付劳务费函中已提出，被告在2018年7月10日回复函中及被告负责人欧阳志滨的短信中均未提出异议。 该二函是关于劳务费结算与支付的问题，虽在该函中对退场未直接答复，但被告在2018年4月5日、2018年4月26日监理通知回复单中均已提到该8#桥台桩由被告施工，且双方对此无书面约定。 原告没有按合同约定完成工程量。 工程质量，虽然
摘要
湖南科大建设有限公司与湖南省交建工程集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省湘潭县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0321民初159号 原告（反诉被告）：湖南科大建设有限公司，住所地湖南省湘阴县文星镇东茅东路南侧。 法定代表人：李建科，公司执行董事。 委托诉讼代理人：谢敬林，男，1962年11月2日出生，汉族，长沙市人，住长沙市开福区，系公司员工。 委托诉讼代理人：向上，湖南法税律师事务所律师。 被告（反诉原告）：湖南省交建工程集团有限公司，住所……