建设工程施工合同纠纷 （2019）辽02民终9549号

建设工程施工合同是指承包人进行工程施工，发包人支付价款的合同。本案承包人即为金键公司，发包人即为汇富盛瓦房店公司，汇富盛瓦房店公司在没有取得规划许可证等规划审批手续便与原告金键公司签订施工合同，建设工程规划许可证是行政机关的强制规定，由于原告未能取得该审批手续，故原告与被告之间签订的“新建工程施工合同”无效，原告请求二被告支付施工费107,844元、绿化区域施工费26,702元，合计134,546元，一审法院予以支持。关于原告请求坚硬岩破碎工程价款问题，由于鉴定机构对坚硬岩占石方工程量多少无法确定，鉴定机构对申请补充鉴定作出无法鉴定说明。考虑坚硬岩确实存在，又有施工人姜某证言，但仍需鉴定机构作出鉴定，故原告该项请求在完善证据后可另行起诉。关于原告请求窝工损失问题，由于被告未能取得建设工程规划许可证等规划审批手续，便与原告签订建设工程施工合同，原告在施工过程中被相关行政管理机关多次叫停，造成机械设备调迁、原材料倒运、窝工等损失，原告虽然提供了证人证言，但也需要鉴定机构对该部分损失作出鉴定，故原告该项请求可另行告诉。关于原告请求施工费107,844元的利息、可得利益、违约金一节，因双方签订

建设工程施工合同是指承包人进行工程施工，发包人支付价款的合同。本案承包人即为金键公司，发包人即为汇富盛瓦房店公司，汇富盛瓦房店公司在没有取得规划许可证等规划审批手续便与原告金键公司签订施工合同，建设工程规划许可证是行政机关的强制规定，由于原告未能取得该审批手续，故原告与被告之间签订的“新建工程施工合同”无效，原告请求二被告支付施工费107,844元、绿化区域施工费26,702元，合计134,546元，一审法院予以支持。关于原告请求坚硬岩破碎工程价款问题，由于鉴定机构对坚硬岩占石方工程量多少无法确定，鉴定机构对申请补充鉴定作出无法鉴定说明。考虑坚硬岩确实存在，又有施工人姜某证言，但仍需鉴定机构作

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽02民终9549号上诉人（原审被告）：山东汇富盛生物科技有限公司，住所地山东省潍坊市峡山区太保庄街道西白家营村。法定代表人：王光杰，该公司总经理。委托诉讼代理人:刘斌，男，该公司职员。被上诉人（原审原告）：金键建设有限公司，住所地山东省潍坊市奎文区新华路2112号1号楼A602。法定代表人：王永山，该公司执行董事。委托诉讼代理人：于晓娟，山东……