买卖合同纠纷 （2015）郑民三终字第734号

歌山集团河南分公司不具有法人资格，其民事责任应当由歌山集团承担。歌山集团河南分公司欠军星公司货款事实清楚，应当予以偿还，因河南分公司未能及时支付货款，已构成违约，对军星公司的诉讼请求，该院予以支持。歌山集团河南分公司辩称供货协议中第五条约定的付款条件为工程安装验收后才能付款的理由，因双方签订的合同中明确约定该工程的施工、验收均由歌山集团河南分公司自己实施，现歌山集团河南分公司施工的工程未能进行安装验收的原因系春景置业有限公司开发的商城遗址安置小区（紫南小区）项目因三证不齐造成工程停工而导致，故该辩解理由，该院不予采信。综上，原审法院根据《中华人民共和国民事合同法》第一百五十九条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款之规定，判决如下：一、本判决生效后十日内，歌山建设集团有限公司支付天津军星管业集团有限公司货款49544元，并自2013年7月22日起按照人民银行同期贷款利率支付利息至判决确定之日止。二、驳回天津军星管业集团有限公司要求歌山建设集团有限公司河南分公司承担责任的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务及其他义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规

歌山集团河南分公司不具有法人资格，其民事责任应当由歌山集团承担。歌山集团河南分公司欠军星公司货款事实清楚，应当予以偿还，因河南分公司未能及时支付货款，已构成违约，对军星公司的诉讼请求，该院予以支持。歌山集团河南分公司辩称供货协议中第五条约定的付款条件为工程安装验收后才能付款的理由，因双方签订的合同中明确约定该工程的施工、验收均由歌山集团河南分公司自己实施，现歌山集团河南分公司施工的工程未能进行安装验收的原因系春景置业有限公司开发的商城遗址安置小区（紫南小区）项目因三证不齐造成工程停工而导致，故该辩解理由，该院不予采信。综上，原审法院根据《中华人民共和国民事合同法》第一百五十九条、《中华人民共和

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）郑民三终字第734号上诉人（原审被告）歌山建设集团有限公司。法定代表人何向全，该公司总裁。委托代理人杜永霞，该公司员工。上诉人（原审被告）歌山建设集团有限公司河南分公司。法定代表人叶世洪，该公司总经理。委托代理人陈东峰，该公司员工。委托代理人陈明，该公司员工。被上诉人（原审原告）天津军星管业集团有限公司。法定代表人夏成文，该公司董事长。委托代理……