装饰装修合同纠纷 （2015）玉中民二终字第35号

盛世精工公司是具有装修资质的公司，其与弥敦道公司签订的《工程装饰装修合同》、《弥敦道工程装修合同的补充协议》、《弥敦道装修工程最终补充协议》是双方当事人的真实意思表示，且合同主体适格，合同内容符合有关法律规定，属于有效合同。弥敦道公司没有按照与盛世精工公司的约定如期在2014年5月15日前支付工程款300000元，并至盛世精工公司要求解除合同之前未足额支付，弥敦道公司已先行违约，盛世精工公司有权顺延工期。正外立面由于行政原因未能施工，双方已协商一致暂停施工。侧外立面由于弥敦道公司不按期支付工程款的违约行为，致使工程无法施工，盛世精工公司实施先履行抗辩权停止施工符合《中华人民共和国合同法》第二百八十三条“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”的规定，不属违约。弥敦道公司书面通知盛世精工公司解除双方签订的合同，盛世精工公司没有提出异议，双方签订的三份合同已经解除。合同解除后，盛世精工公司已经实施的工程应得到工程款。根据盛世精工公司提供的分项验收单及弥敦道公司提供的现场录像、照片，可以看出弥敦道工程的室

盛世精工公司是具有装修资质的公司，其与弥敦道公司签订的《工程装饰装修合同》、《弥敦道工程装修合同的补充协议》、《弥敦道装修工程最终补充协议》是双方当事人的真实意思表示，且合同主体适格，合同内容符合有关法律规定，属于有效合同。弥敦道公司没有按照与盛世精工公司的约定如期在2014年5月15日前支付工程款300000元，并至盛世精工公司要求解除合同之前未足额支付，弥敦道公司已先行违约，盛世精工公司有权顺延工期。正外立面由于行政原因未能施工，双方已协商一致暂停施工。侧外立面由于弥敦道公司不按期支付工程款的违约行为，致使工程无法施工，盛世精工公司实施先履行抗辩权停止施工符合《中华人民共和国合同法》第二百

广西壮族自治区玉林市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）玉中民二终字第35号上诉人（一审被告、反诉原告）玉林市弥敦道服装有限公司，住所地玉林市玉州路168号。法定代表人梁成川，董事长。委托代理人李健龙、广西渊顺律师事务所律师。委托代理人卢莉，广西渊顺律师事务所律师。被上诉人（一审原告、反诉被告）桂林市盛世精工装饰有限责任公司，住所地桂林市秀峰区滨江路18号4楼4-1。法定代表人莫文玲，董事长……