建设工程施工合同纠纷 （2017）黔01民终4146号

原告将其工程发包给被告，双方形成建设工程施工合同关系，该合同是双方当事人为了实现各自利益的最大化，基于意思自治原则，自我约束、相互负有为对方利益而积极作为的义务，该义务不违法、不损害他人利益和社会公共利益，合法有效。按照双方合同约定，被告的工期是从2012年7月26日至2014年7月26日，被告的主体工程是2014年12月26日完成竣工验收，被告逾期5个月。按照双方在2012年8月30日的《第二次补充协议》说明，原告原因造成被告无法按照合同进场施工达1年多所致。被告逾期5个月，而原告耽误的工期12个多月，被告有权顺延工期至少12个月，故被告无逾期的违约责任。消防工程双方约定：按经消防主管部门审查合格后的图纸施工后，被告负责报审及施工完成后的验收并确保验收合格通过。被告的消防工程是按图施工，因原告的水电未接通，被告的消防工程无法验收，原告于2015年5月5日接通水电后，被告的工程质量于2015年5月14日经有资质的第三方检测合格，因此造成的逾期与被告无关。2015年6月27日，消防部门验收时认为不合格，其原因按照原告出具给消防部门的《说明》，是原告原图纸不符合新的消防法律规范所致，与被告

原告将其工程发包给被告，双方形成建设工程施工合同关系，该合同是双方当事人为了实现各自利益的最大化，基于意思自治原则，自我约束、相互负有为对方利益而积极作为的义务，该义务不违法、不损害他人利益和社会公共利益，合法有效。按照双方合同约定，被告的工期是从2012年7月26日至2014年7月26日，被告的主体工程是2014年12月26日完成竣工验收，被告逾期5个月。按照双方在2012年8月30日的《第二次补充协议》说明，原告原因造成被告无法按照合同进场施工达1年多所致。被告逾期5个月，而原告耽误的工期12个多月，被告有权顺延工期至少12个月，故被告无逾期的违约责任。消防工程双方约定：按经消防主管部门审

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔01民终4146号上诉人（原审原告）：贵州黔隆房地产开发有限公司，住所地：贵州省贵阳市南明区市府路93号3楼。法定代表人：秦小立，该公司董事长。委托诉讼代理人：宁发瑞，贵州必阳律师事务所律师，执业证号：15201200510909382。委托诉讼代理人：彭梅花，贵州必阳律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：贵州建工楼宇环境工程有限公司，住……