建设工程施工合同纠纷 （2018）冀06民终6575号
裁判要旨
本案为建设工程施工合同纠纷，原告郭亚楠作为消防工程的实际施工人，其有权提起民事诉讼。高碑店市建筑企业(集团)公司承建亿博豪轩1#-14#住宅楼工程后，将其中13#、14#楼工程转包给不具备施工资质的被告王宝刚，被告王宝刚又将其中13#、14#楼及地下车库(1-8/9轴)消防工程分包给不具备施工资质的原告郭亚楠，上述转包行为及《亿博豪轩13#、14#楼及地下车库(1-8/9轴)消防工程分包合同书》均违反法律规定、应属无效。但涉案消防工程原告已施工完毕，被告拖延验收且已将工程交付业主使用，应视为涉案消防工程已经竣工验收合格，被告王宝刚应参照合同约定支付合同价款的95%即1615000元，减去已支付的250000元，尚欠1365000元。被告王宝刚逾期付款应承担违约责任，应按中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付自2017年5月6日至实际付清之日的逾期付款利息。被告高碑店市凯龙房地产开发有限公司作为发包人，应对上述款项在欠付工程价款范围内承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一
摘要
王宝刚、郭亚楠建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省保定市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀06民终6575号 上诉人（原审被告）：王宝刚，男，1964年4月19日出生，汉族，住高碑店市。 委托诉讼代理人：刘廷国、窦立华，河北章海律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：郭亚楠，男，1986年11月12日出生，汉族，住高碑店市。 委托诉讼代理人：陈森、王少波，河北福衡律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：高碑店市凯龙房地产开发有……