建设工程施工合同纠纷 （2019）云01民终6111号

根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。”原告与被告碧鸡公司签订《附着升降脚手架承包合同》及补充协议，约定被告碧鸡公司将涉案地块外架工程承包给具有施工资质的原告施工，符合法律规定，双方应当按照合同约定履行各自的权利义务。原被告一致认可，外架施工费为1693352.5元，安拆平台费为22560元，一审法院予以确认。《补充协议》约定施工地块每栋工期为18个月，若因被告碧鸡公司项目部的原因造成工期延期，从第19个月起，被告每月每栋支付外爬架延期费8000元。《合同》约定“开工日期”以被告碧鸡公司发出的开工通知进场时间为准，故一审法院认为工期起算时间应当依据《入场手续》所确定的时间为依据，庭审查明，每栋工期均超出18个月，被告认可系因自身原因造成工期延期，仅对延期费的起算时间以及原告主张的金额不予认可。一审法院认为，原告在涉案地块各栋楼层施工总计186个月14天，对于超出合同约定的工期被告应当按照约定以8000元每月的标准计算延期费，现原告主张延期费752000元并未超过上述计算标准，予以支持。综上，被告应当支付原告的工程

根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。”原告与被告碧鸡公司签订《附着升降脚手架承包合同》及补充协议，约定被告碧鸡公司将涉案地块外架工程承包给具有施工资质的原告施工，符合法律规定，双方应当按照合同约定履行各自的权利义务。原被告一致认可，外架施工费为1693352.5元，安拆平台费为22560元，一审法院予以确认。《补充协议》约定施工地块每栋工期为18个月，若因被告碧鸡公司项目部的原因造成工期延期，从第19个月起，被告每月每栋支付外爬架延期费8000元。《合同》约定“开工日期”以被告碧鸡公司发出的开工通知进场时间为准，故一审

云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云01民终6111号上诉人（原审被告）：云南碧鸡建筑集团有限公司，住所地：云南省昆明市西山区碧鸡镇苏家村。法定代表人：袁平。上诉人（原审被告）：林州建总建筑工程有限公司，住所地：河南省安阳市开元区太行路**。法定代表人：李怀增。二上诉人共同委托诉讼代理人：浦恩皓、穆云鹏，云南唯真律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：云南天德建筑工程有限公司，，……