买卖合同纠纷 （2021）冀09民终2934号

边洪玉与刘世彬签订的花格定制买卖合同是双方真实意思表示，并不违反法律强制性规定，是合法有效的，双方应本着诚实信用原则予以履行。根据合同约定及法律规定，定作合同是承揽人应定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。刘世彬的义务主要是以自己的原材料、技术、设备及劳动为边洪玉制作成品，刘世彬必须按照边洪玉的要求进行制作。但边洪玉的要求需明确具体，本案中双方合同只约定由刘世彬制作花格及家俱，包括楼梯、酒水柜、衣柜、鞋柜等，但是合同并未约定楼梯及家俱的样式、颜色、设计图纸等，双方协议约定并不明确，刘世彬延期交付成品不能确认是哪方责任造成的，且刘世彬列出明细证明边洪玉定制的大部分家俱已制作完毕尚未安装，按照诚实信用的合同履行原则，根据双方履行实际情况，第一份合同双方应本着互相体谅、相互理解，相互配合，务实合作的态度继续履行。第二份合同刘世彬尚未开始履行，且距签订合同已近一年之久，边洪玉要求解除合同合情合理，予以支持。关于边洪玉主张的双倍返还定金问题，边洪玉于2019年11月30日委托他人支付给刘世彬的10000元，并在合同中注明系预付款，而合同约定的定金选项未填写定金数额，合同约定定

边洪玉与刘世彬签订的花格定制买卖合同是双方真实意思表示，并不违反法律强制性规定，是合法有效的，双方应本着诚实信用原则予以履行。根据合同约定及法律规定，定作合同是承揽人应定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。刘世彬的义务主要是以自己的原材料、技术、设备及劳动为边洪玉制作成品，刘世彬必须按照边洪玉的要求进行制作。但边洪玉的要求需明确具体，本案中双方合同只约定由刘世彬制作花格及家俱，包括楼梯、酒水柜、衣柜、鞋柜等，但是合同并未约定楼梯及家俱的样式、颜色、设计图纸等，双方协议约定并不明确，刘世彬延期交付成品不能确认是哪方责任造成的，且刘世彬列出明细证明边洪玉定制的大部分家俱已制作完

河北省沧州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)冀09民终2934号 上诉人（原审原告）：边洪玉，男，1955年11月11日出生，汉族，住河北省黄骅市。 委托诉讼代理人：张娅、于明亮，河北兴骅律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：刘世彬，男，1971年4月20日出生，汉族，住河北省黄骅市。 上诉人边洪玉因与被上诉人刘世彬买卖合同纠纷一案，不服河北省黄骅市人民法院（2020）冀0983民……