建设工程施工合同纠纷 （2016）甘01民初246号

本案争议的焦点为：甘肃鹏某公司诉请三被告支付工程款、利息及未复工期间的租赁费、场地看护费等损失费用以及退还履约保证金等各项诉讼请求有无事实和法律依据。当事人应该按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原告甘肃鹏某公司具有建筑企业劳务作业的法定资质，其与被告中某公司签订的《建设工程施工劳务承包合同》系双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，合法有效。在施工过程中，因被告中某公司的原因，造成工程停工。对此，被告中某公司应承担相应的民事责任，并应支付甘肃鹏某公司已完工程的劳务费。该合同的履行实际由被告中某公司兰州分公司负责工程的质量、工期、安全生产、监督、检查和验收等。根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定：“公司可以设立分公司。设立分公司应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”故本案被告中某兰州分公司作为中某公司设立的分公司不具备法人资格，其民事责任由被告中某公司承担。关于星某达公司是否应该承担付款义务。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，

本案争议的焦点为：甘肃鹏某公司诉请三被告支付工程款、利息及未复工期间的租赁费、场地看护费等损失费用以及退还履约保证金等各项诉讼请求有无事实和法律依据。当事人应该按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原告甘肃鹏某公司具有建筑企业劳务作业的法定资质，其与被告中某公司签订的《建设工程施工劳务承包合同》系双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，合法有效。在施工过程中，因被告中某公司的原因，造成工程停工。对此，被告中某公司应承担相应的民事责任，并应支付甘肃鹏某公司已完工程的劳务费。该合同的履行实际由被告中某公司兰州分公司负责工程的质量、工期、安全生产、监督、检查和验收等。根据《中华人民共和国公司法》第

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）甘01民初246号原告：甘肃鹏某建筑劳务有限公司，住所地兰州市城关区。法定代表人：某绍民，该公司总经理。委托诉讼代理人：郭维宏，甘肃合睿律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱爱芸，甘肃合睿律师事务所律师。被告中某建设集团有限公司，住所地青海省西宁市城西区。法定代表人：李新平，该公司总经理。委托诉讼代理人：周肖杰，该公司法务专员。被告中某建设集团有限……