建设工程施工合同纠纷 （2015）齐商四终字第162号

2011年8月28日，龙源公司与多元公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，合法有效。依据合同，龙源公司对多元公司的曼哈顿水岸公馆的消防工程进行施工。2011年7月5日、2011年1月18日，多元公司向主管部门递交的中标通知书、工程建设项目报建表标明的竣工日期为2012年12月30日，均是计划竣工时间，应以双方签订的合同为准。合同约定，以土建工程经质检站验收后10天内竣工为准。多元公司至今没有提交经质检站验收合格的整个土建工程的竣工报告。2013年5月30日，龙源公司向多元公司报送竣工报告，竣工时间应为2013年5月30日，不能证明龙源公司逾期竣工。曼哈顿水岸公馆高层住宅2013年9月25日入住使用。2013年7月29日，多元公司向消防部门提交《建设工程消防验收申请表》，同时提交工程竣工验收报告、有关消防设施的工程竣工图纸等材料，并验收合格，应视为对龙源公司竣工报告的认可。多元公司以龙源公司的消防工程不合格，质检站不给出具报告，工程不能进行结算的抗辩理由，一审法院不予支持。龙源公司与多元公司签订《建设工程施工合同》工程款支付程序中约定：（一）按每月工程形

2011年8月28日，龙源公司与多元公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，合法有效。依据合同，龙源公司对多元公司的曼哈顿水岸公馆的消防工程进行施工。2011年7月5日、2011年1月18日，多元公司向主管部门递交的中标通知书、工程建设项目报建表标明的竣工日期为2012年12月30日，均是计划竣工时间，应以双方签订的合同为准。合同约定，以土建工程经质检站验收后10天内竣工为准。多元公司至今没有提交经质检站验收合格的整个土建工程的竣工报告。2013年5月30日，龙源公司向多元公司报送竣工报告，竣工时间应为2013年5月30日，不能证明龙源公司逾期竣工。曼哈顿水岸公

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）齐商四终字第162号上诉人（一审被告）哈尔滨多元房地产开发有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区透笼街66号，组织机构代码12816XXXX。法定代表人江廷科，该公司总经理。委托代理人李金铭。委托代理人张新宇。被上诉人（一审原告）齐齐哈尔龙源消防预警设备安装有限公司，住所地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区安顺路89号，组织机构代码71669XXX……