建设工程施工合同纠纷 （2017）湘13民终317号

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称《解释》）规定，承包人非法转包、内部承包建设工程,其所签订的合同无效。《解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予以支持。本案中,原告与被告共同认可原告承建的西裙楼审定工程款金额是1620799.35元,原告认可被告已经支付了工程款1050000元,被告主张已经支付了1330241.5元。根据双方提交的证据,法院认定被告实际支付的工程款数额为1050000元,被告还应支付570799.35元。关于开发商因延期付款而支付的违约金合计1507438.34元，原告主张其中473184.89元应归其所有的诉讼请求，因2518951.13款项是属于整个国贸商业城项目的，原告所承建的西裙楼尚有79万余元未受偿，原告据此按受偿比例主张其中473184.89元于法有据，予以支持。关于30000元定金的利息问题,因双方约定该定金不计息,且在被告归还该款时,原告并没有提出异议,也没有主张利息,对该诉讼请求,亦不予支持。对原告主张的欠付工程款之利息，因案涉款项一直处于法院诉

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称《解释》）规定，承包人非法转包、内部承包建设工程,其所签订的合同无效。《解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予以支持。本案中,原告与被告共同认可原告承建的西裙楼审定工程款金额是1620799.35元,原告认可被告已经支付了工程款1050000元,被告主张已经支付了1330241.5元。根据双方提交的证据,法院认定被告实际支付的工程款数额为1050000元,被告还应支付570799.35元。关于开发商因延期付款而支付的违约金合计1507438.34元，原告主

湖南省娄底市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘13民终317号上诉人（原审被告）：胡永迪，男，1953年9月1日出生，汉族，居民，住娄底市娄星区。委托诉讼代理人：王锋，湖南纲维律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：戴广惠，男，1946年7月20日出生，汉族，居民，住娄底市娄星区。上诉人胡永迪因与被上诉人戴广惠建设工程施工合同纠纷一案，不服娄底市娄星区人民法院（2014）娄星民二初字第48……