买卖合同纠纷 （2021）鲁06民终2262号

当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告与第一被告签订的《口罩机购销合同》系双方真实意思表示，合同合法有效。原告按照约定向第一被告支付全部价款后，被告未能按照合同约定履行义务，导致合同目的无法实现，原告有权解除合同，并要求被告返还货款并赔偿损失。原告主张被告返还货款，符合法律规定，法院应予支持。关于违约金及损失的问题，原、被告合同约定：被告延期交付一天承担违约金10000元。今年春季因疫情的原因导致口罩短缺，被告延期交货导致原告黄金时间不能生产口罩，给原告造成的损失是巨大的，原告主张被告每天承担10000元违约金，法院应予支持，关于被告承担违约金的期限问题，原告为了避免损失扩大，于2020年4月10日另行购买了一台口罩机，违约金的期限应当自被告逾期交货之日起至原告另行购买口罩机时止，即2020年3月5日至2020年4月9日，共计36天。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以增加。本案被告不履行合同义务的原因是因为口罩机不断涨价，甚至后来原告愿意以每台150万元的价格要求被告供货，被告仍然拒绝供货。原告为了减少损失

当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告与第一被告签订的《口罩机购销合同》系双方真实意思表示，合同合法有效。原告按照约定向第一被告支付全部价款后，被告未能按照合同约定履行义务，导致合同目的无法实现，原告有权解除合同，并要求被告返还货款并赔偿损失。原告主张被告返还货款，符合法律规定，法院应予支持。关于违约金及损失的问题，原、被告合同约定：被告延期交付一天承担违约金10000元。今年春季因疫情的原因导致口罩短缺，被告延期交货导致原告黄金时间不能生产口罩，给原告造成的损失是巨大的，原告主张被告每天承担10000元违约金，法院应予支持，关于被告承担违约金的期限问题，原告为了避免损失扩大，于202

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁06民终2262号上诉人（原审被告）：苏州泽尔塔自动化有限公司。住所地苏州市吴中区旺吴路13号。法定代表人：徐敏，该公司经理。被上诉人（原审原告）：烟台益友医疗科技有限公司。住所地莱阳市团旺镇外向型工业园。法定代表人：鲍忠明，该公司董事长。原审被告：唐志峰，男，1973年4月14日出生，汉族，住苏州市。委托诉讼代理人：徐敏，女，1973年3月……