建设工程施工合同纠纷 （2021）豫01民终4732号

双方约定的违约责任过重也应当在判决中予以酌减。对于原审法院在判决书中对上诉人请求按照被上诉人已完成工作量80%计算不予支持的论述,其理由并不能得出不予支持的结论,上诉人认为该结论没有事实和法律依据,且有失公平。其次,上述协议第四条第一款约定因乙方未及时支付农民工工资引起诉讼案件,应向甲方支付违约金2000元/次。被上诉人未按时支付农民工工资引起上诉人涉诉案件9起,增加了上诉人的诉累及诉讼成本支出,本着公平原则让被上诉人支付18000元违约金符合双方约定,应予以支持。三、关于本案反诉中的损失,上诉人提交的韩松亮、陈龙续“零星用工结算单”显示发生原因“混凝土质量缺陷”,发生部位也在被上诉人王朋杰施工的楼栋,且该笔费用也已支付,足以证明损失的发生。同时因被上诉人王朋杰质量不合格、拖延工期给上诉人造成的损失,建设单位下达的处罚通知单上显示的处罚内容,楼栋号均可以看出系被上诉人王朋杰施工,因此上诉人的损失应予以支持。综上,请求依法撤销原判决,将本案改判发回重审。王朋杰辩称，对方先违约,并且王朋杰已经将活干完了,有施工日志可以证明,应该按照17.5元/㎡的标准计算工程款。对方先行违约导致王朋杰干不

双方约定的违约责任过重也应当在判决中予以酌减。对于原审法院在判决书中对上诉人请求按照被上诉人已完成工作量80%计算不予支持的论述,其理由并不能得出不予支持的结论,上诉人认为该结论没有事实和法律依据,且有失公平。其次,上述协议第四条第一款约定因乙方未及时支付农民工工资引起诉讼案件,应向甲方支付违约金2000元/次。被上诉人未按时支付农民工工资引起上诉人涉诉案件9起,增加了上诉人的诉累及诉讼成本支出,本着公平原则让被上诉人支付18000元违约金符合双方约定,应予以支持。三、关于本案反诉中的损失,上诉人提交的韩松亮、陈龙续“零星用工结算单”显示发生原因“混凝土质量缺陷”,发生部位也在被上诉人王朋杰施

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终4732号上诉人(原审被告、反诉原告)：贵州正道通远建筑劳务有限公司，住所地贵州省贵阳市云岩区中华中路168号贵阳饭店22层9号。法定代表人：刘启伟，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：韦刘芳，河南见地律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：王朋杰，男，汉族，1990年5月10日出生，住河南省中牟县。上诉人贵州正道通远建筑劳务有……