装饰装修合同纠纷 （2017）粤01民终16520号

王正兰通过吴宏华与致然公司签订《装饰工程标准合同书》，王正兰向致然公司支付了部分工程款，由致然公司为王正兰居住的房产进行装饰装修工程施工，王正兰与致然公司均各自要求对方承担合同义务，故可以认定合同关系存在与王正兰与致然公司之间。本案纠纷焦点在于何方存在违约行为。王正兰主张致然公司违约行为是自2014年8月1日起逾期302天不能交付工程、未完成全部工程项目施工、已完成的部分存在施工质量问题、拒不对有质量问题的工程项目进行返工，提供了照片、购买给第三方施工的材料的单据、向第三方支付工程款的单据予以证明。但王正兰的照片不能反映是拍摄于致然公司施工阶段，显示的房屋部位不能确定有致然公司施工质量问题。其购买材料的单据反映除购买客厅地面砖的时间是在致然公司施工期内外，其余包括洁具、五金件、灯具在内的、王正兰主张致然公司未施工的材料购买时间均是在约定的施工期满以后，说明王正兰在施工期内没有提供相应的材料给致然公司安装，致然公司确认未在施工期内完成洁具、五金件、灯具安装项目不属于违约。王正兰委托了第三方进行施工，并不能就此认定是为致然公司施工存在质量问题而重做，或未施工而补做。在一审法院限期内，王正兰

王正兰通过吴宏华与致然公司签订《装饰工程标准合同书》，王正兰向致然公司支付了部分工程款，由致然公司为王正兰居住的房产进行装饰装修工程施工，王正兰与致然公司均各自要求对方承担合同义务，故可以认定合同关系存在与王正兰与致然公司之间。本案纠纷焦点在于何方存在违约行为。王正兰主张致然公司违约行为是自2014年8月1日起逾期302天不能交付工程、未完成全部工程项目施工、已完成的部分存在施工质量问题、拒不对有质量问题的工程项目进行返工，提供了照片、购买给第三方施工的材料的单据、向第三方支付工程款的单据予以证明。但王正兰的照片不能反映是拍摄于致然公司施工阶段，显示的房屋部位不能确定有致然公司施工质量问题。其

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤01民终16520号上诉人（原审原告、反诉被告）：王正兰，女，1978年6月16日出生，汉族，身份证住址湖北省枣阳市。被上诉人（原审被告、反诉原告）：广州致然装饰设计有限公司，住所地广东省广州市天河区黄埔大道西188号3058房。法定代表人：邹飞，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈辉，广东国道律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘立健，广东国道律师……