（2016）新31民终673号

原告重庆市惠亨房地产开发有限责任公司与被告喀什农工商建筑安装有限责任公司之间的建设工程施工合同，系双方真实意思表示。原、被告双方应当按照约定履行合同义务。本案中，原告请求被告向原告转移其承建的英吉沙县商业步行街2#、3#、7#楼建设项目工程的所有资料，并协助办理前述项目的竣工验收。根据被告提供的英吉沙县商业步行街2#、3#、7#楼的竣工验收备案表，可以认定被告方已经按照合同约定完成所有工程并由原告及相关单位进行了验收，且被告方已经向原告交付了所有施工资料，原告也已经上交相关部门备案。因此对该项诉讼请求不予支持。原告请求被告向原告支付2014年6月至12月逾期支付的利息3704112元，由于原告未提供证据证明被告存在违约行为，且原告未按照合同约定及时给被告支付工程款，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期。因此对于该请求，不予支持。综上所述，依照《中国人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国合同法》第二百八十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决驳回原告重庆市惠亨房地产

原告重庆市惠亨房地产开发有限责任公司与被告喀什农工商建筑安装有限责任公司之间的建设工程施工合同，系双方真实意思表示。原、被告双方应当按照约定履行合同义务。本案中，原告请求被告向原告转移其承建的英吉沙县商业步行街2#、3#、7#楼建设项目工程的所有资料，并协助办理前述项目的竣工验收。根据被告提供的英吉沙县商业步行街2#、3#、7#楼的竣工验收备案表，可以认定被告方已经按照合同约定完成所有工程并由原告及相关单位进行了验收，且被告方已经向原告交付了所有施工资料，原告也已经上交相关部门备案。因此对该项诉讼请求不予支持。原告请求被告向原告支付2014年6月至12月逾期支付的利息3704112元，由于原告

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院民 事 判 决 书（2016）新31民终673号上诉人（原审原告）重庆市惠亨房地产开发有限责任公司，住所地重庆市。法定代表人董某某，系该公司总经理。委托代理人覃某某。被上诉人（原审被告）喀什农工商建筑安装有限责任公司，住所地喀什市。法定代表人：李某某，该公司经理委托代理人：曹某某，该公司员工；委托代理人：费某某，新疆卓慧律师事务所律师。上诉人重庆市惠亨房地产开发……