买卖合同纠纷 （2021）湘06民终2051号

慕宜酒店与桦天公司订立的买卖合同及补充协议系双方真实意思的表示，对当事人具有法律约束力。桦天公司未按照约定日期交付货物，应当承担赔偿责任。双方约定2020年1月16日前安装完毕，但直到2020年8月21日桦天公司还有部分家具未安装。在扣除2020年新冠疫情时间后，桦天公司逾期4个月以上，造成慕宜酒店损失，但慕宜酒店按照每日1万元计算损失，明显偏高，故酌情调整桦天公司赔偿慕宜酒店损失200,000元。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：桦公司在判决生效之日起五日内向慕宜酒店赔偿损失200,000元，如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费5,800元，减半收取计2,900元，保全费2，020元，合计4，920元，由桦天公司负担。本院二审期间，当事人未提交新证据。本院对一审判决查明的事实予以确认。本院认为，本案二审争议焦点系一审判决认定损失赔偿数额是否有误。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当

慕宜酒店与桦天公司订立的买卖合同及补充协议系双方真实意思的表示，对当事人具有法律约束力。桦天公司未按照约定日期交付货物，应当承担赔偿责任。双方约定2020年1月16日前安装完毕，但直到2020年8月21日桦天公司还有部分家具未安装。在扣除2020年新冠疫情时间后，桦天公司逾期4个月以上，造成慕宜酒店损失，但慕宜酒店按照每日1万元计算损失，明显偏高，故酌情调整桦天公司赔偿慕宜酒店损失200,000元。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：桦公司在判决生效之日起五日内向慕宜酒店赔偿损失200,000元，如果未按判决指

湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘06民终2051号上诉人（原审被告）:佛山市桦天家具有限公司，住所地广东省佛山市顺德区乐从镇沙滘居委会广湛公路新隆路段（威鸿国际家私城A座）首层7-8前仓铺位。法定代表人:向忠凡。被上诉人（原审原告）:岳阳慕宜酒店管理有限公司，住所地湖南省岳阳经济技术开发区金悦洋商业公园4栋2、3层。法定代表人：李超光，执行董事。委托诉讼代理人：沈辉，湖南嘉……