承揽合同纠纷 （2018）浙01民终2570号
裁判要旨
孟月金应当向赵垂滨提交工程施工发票，属于法律适用错误。双方的合同没有约定孟月金在结算时需要提交发票，同时余杭地区个人之间的交易习惯中也没有需要提供发票一说。 赵垂滨辩称，一审判决认定事实清楚，判决正确，请求维持原判。 赵垂滨向一审法院起诉请求：1.请求判令孟月金返还多领预付工程款32000元。2.请求判令孟月金开具工程施工发票728000元；3.请求判令本案诉讼费由孟月金承担。 一审法院认定事实：2011年4月19日赵垂滨与孟月金双方就赵垂滨承包施工的杭州钱江压缩机有限公司4号厂房铝合金窗加工安装事宜签订合同一份，约定由孟月金包工包料，价格按每平方米180元按实计算，施工期间因该工程的业主方杭州钱江压缩机有限公司变更设计而停止后续施工，截止2012年10月双方就孟月金已完成的工程量进行结算，结算的工程造价为715381元，孟月金并确认赵垂滨已支付款项为350000元，结算后双方继续等待工程业主方的变更结果并于2013年4月22日就该厂房已安装的铝合金窗进行拆除及另行安装签订承揽合同一份，事后该工程的业主方对该4号厂房进行了拆除并决定不再重新建设，据此双方再次于2017年1月25日就孟月
摘要
孟月金、赵垂滨承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终2570号 上诉人（原审被告）：孟月金，男，1964年5月8日出生，汉族，住杭州市余杭区。 委托诉讼代理人：何兰江，浙江富奥律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：赵垂滨，男，1961年7月18日出生，汉族，住杭州市余杭区。 委托诉讼代理人：陈祥龙，浙江顺达律师事务所律师。 上诉人孟月金因与被上诉人赵垂滨承揽合同纠纷一案，不服杭州……