建设工程施工合同纠纷 （2019）内09民初86号

金志远辉公司与中保集团签订的《乌兰察布职业学院住宅项目施工补充协议》是双方真实意识表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定在集宁区人民法院调解解除该协议之前有效，在协议履行期间中保集团在金志远辉公司提起解除合同的诉讼请求后以金志远辉公司拖欠工程款、造成停（窝）工损失提起反诉，经集宁区人民法院主持双方达成调解协议，双方解除《乌兰察布职业学院住宅项目施工补充协议》，金志远辉公司分期给付欠付工程款。该调解书已经生效，后中保集团向本院提起诉讼，请求支付欠付工程款利息，该诉讼请求在集宁区人民法院的生效调解书中并未涉及，且调解书予以保留诉权，本院予以认可，根据双方签订的合同约定，被告未按约定支付工程，应承担相应的违约责任，工程从2013年12月16日开始停工至2017年7月11日双方调解解除施工合同，支付工程款期间为应付工程款之日，因合同对利息未约定，则按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息。根据相关司法解释规定，对垫资没有约定利息的，按照工程欠款处理，故对原告第二项诉讼请求不予支持。对于停（窝）工损失及总承包服务费集宁区人民法院在调解书中确定双方协商处理，协商不成另行提起诉讼，本

金志远辉公司与中保集团签订的《乌兰察布职业学院住宅项目施工补充协议》是双方真实意识表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定在集宁区人民法院调解解除该协议之前有效，在协议履行期间中保集团在金志远辉公司提起解除合同的诉讼请求后以金志远辉公司拖欠工程款、造成停（窝）工损失提起反诉，经集宁区人民法院主持双方达成调解协议，双方解除《乌兰察布职业学院住宅项目施工补充协议》，金志远辉公司分期给付欠付工程款。该调解书已经生效，后中保集团向本院提起诉讼，请求支付欠付工程款利息，该诉讼请求在集宁区人民法院的生效调解书中并未涉及，且调解书予以保留诉权，本院予以认可，根据双方签订的合同约定，被告未按约定支付工

内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内09民初86号 原告：河北中保建设集团有限责任公司。 法定代表人：马某，董事长。 委托诉讼代理人：王某，付晶晶，河北金房律师事务所律师。 被告：乌兰察布市金志远辉房地产开发有限公司。 法定代表人：陈某。 委托诉讼代理人：李某，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。 被告：于某，住址河北省石家庄市。 被告：乌兰察布职业学院。 法定代表……