（2015）同商终字第236号

双方签订的货物买卖合同是双方真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。现被上诉人交付设备后派员对设备进行了安装，双方就设备的调试达成合意，待上诉人装置投料生产前50天通知被上诉人对设备进行开车调试，而上诉人因为设备没有投入生产，所以没有通知被上诉人对设备进行调试，故上诉人主张由于被上诉人迟延发货导致设备未能进行调试的理由不能成立，本院不予支持。根据双方合同的约定，买方应当于合同签订后3日内付30%的预付款，发货前验收合格后再付30%的货款，到货安装调试开车验收合格后、出玻璃三个月内，或到货后六个月内再付30%的货款，其余10%为质保金，若无设备故障，质保期到期后7日内支付。质量保证期为设备交货后18个月或设备正常运转后12个月。现由于上诉人原因造成设备未能进行调试，而设备从交付至今已超过18个月，故上诉人未支付的剩余货款的付款条件已经成就，被上诉人主张上诉人支付剩余货款1320000元符合合同约定，应当予以支持，一审法院对此判决正确。关于逾期付款利息损失一节。本院认为，最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释

双方签订的货物买卖合同是双方真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。现被上诉人交付设备后派员对设备进行了安装，双方就设备的调试达成合意，待上诉人装置投料生产前50天通知被上诉人对设备进行开车调试，而上诉人因为设备没有投入生产，所以没有通知被上诉人对设备进行调试，故上诉人主张由于被上诉人迟延发货导致设备未能进行调试的理由不能成立，本院不予支持。根据双方合同的约定，买方应当于合同签订后3日内付30%的预付款，发货前验收合格后再付30%的货款，到货安装调试开车验收合格后、出玻璃三个月内，或到货后六个月内再付30%的货款，其余10%为质保

山西省大同市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）同商终字第236号上诉人（原审被告）大同市矿区辰日玻璃工业有限责任公司，住所地山西省大同市矿区口泉交通街6号。法定代表人张朋，该公司总经理。委托代理人白晓宇，男，汉族。被上诉人（原审原告）杭州普菲科空分设备有限公司，住所地浙江省富阳市新登镇官山村长山畈。法定代表人程小华，该公司总经理。委托代理人马莉，浙江圣港律师事务所律师。上诉人大同市矿区辰日……