建设工程施工合同纠纷 （2015）滨中民四终字第33号

金星公司提交的逾期交房违约金名册，不能证实金星公司已向业主交付违约金，故金星公司的该项请求，原审法院不予支持。金星公司主张潜的逾期交房违约金于法无据，其主张不予支持。潍建集团抗辩理由不成立，不予采纳。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告山东潍坊建设集团股份公司于本判决生效之日起十日内向原告龙口市金星房地产开发有限公司交付完整的竣工资料及验收报告；二、被告山东潍坊建设集团股份公司于本判决生效之日起十日内向原告龙口市金星房地产开发有限公司支付违约金1981190元；三、驳回原告龙口市金星房地产开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26810元，原告龙口市金星房地产开发有限公司负担6810元，被告山东潍坊建设集团股份公司负担20000元。宣判后，潍建团不服，上诉称，一、上诉人不存在违约行为，上诉人不应向被上诉人支付违约金。1.上诉人虽就交通名苑小区A3、5、6、7号楼与被上诉人签订《建设工程施工合同》，但上述工程并

金星公司提交的逾期交房违约金名册，不能证实金星公司已向业主交付违约金，故金星公司的该项请求，原审法院不予支持。金星公司主张潜的逾期交房违约金于法无据，其主张不予支持。潍建集团抗辩理由不成立，不予采纳。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告山东潍坊建设集团股份公司于本判决生效之日起十日内向原告龙口市金星房地产开发有限公司交付完整的竣工资料及验收报告；二、被告山东潍坊建设集团股份公司于本判决生效之日起十日内向原告龙口市金星房地产开发有限公司支付违约金1981190元；三、驳回原告龙口市金星房地产开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给

山东省滨州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）滨中民四终字第33号上诉人（原审被告）山东潍坊建设集团股份公司。住所地：潍坊市奎文区东风东街***号。法定代表人陈玉汉，该公司总经理。委托代理人尹传亮，山东英拓律师事务所律师。委托代理人张云升，该公司职工。被上诉人（原审原告）龙口市金星房地产开发有限公司。住所地：烟台市龙口市龙口渔港路海滨小区*号楼。法定代表人邵云飞，该公司董事长。委托代理人山……