建设工程施工合同纠纷 （2016）甘01民初590号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，润新麒公司与兰州一建公司签订的《建设工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，合法有效。合同通用条款第32.1项约定“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告”。《中华人民共和国合同法》第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”根据上述合同约定及法律规定，现涉案工程已于2013年9月30日竣工，兰州一建公司作为承包方应依约向发包方润新麒公司提交完整的竣工资料，并配合润新麒公司办理工程验收事宜。关于润新麒公司诉请518万元的损失及违约金问题。本案中，润新麒公司依据《补充协议》第六条主张违约金768256元。本院认为，根据《补充协议》第六条约定：“润新佳苑商住楼因承包方原因造成工期延误，延期一个月按工程总造价的万分之三向发包方支付违约金，提前一个月完工发包方按工程总造价的万分之三进行奖励

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，润新麒公司与兰州一建公司签订的《建设工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，合法有效。合同通用条款第32.1项约定“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告”。《中华人民共和国合同法》第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”根据上述合同约定及法律规定，现涉案工程已于2013年9月30日竣

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）甘01民初590号原告：甘肃润新麒房地产开发有限公司，住所地兰州市榆中县。法定代表人：邵建新，该公司经理。委托诉讼代理人：魏存仪，甘肃诚域律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨盼，甘肃诚域律师事务所律师。被告：兰州市第一建设股份有限公司，住所地兰州市城关区。法定代表人：王清清，该公司董事长。委托诉讼代理人：颜东凌，甘肃合睿律师事务所律师。委托诉讼代……