建设工程施工合同纠纷 （2018）闽05民终2092号
裁判要旨
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《施工合同解释》)第一条第一款规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法(javascript:SLC(21651,0))第五十二条(javascript:SLC(21651,52))第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；…。财华园林公司将财华石雕厂一栋五层厂房(住宿)的第一至三层水电室内安装工程承包给李伟平施工，因李伟平不具有建筑施工资质，双方签订的《水电安装工程承包合同书》不符合法律规定而无效。由于李伟平是在施工过程中停工离场，此后，财华公司自行对李伟平施工的一层水电工程进行翻修并另行雇佣他人继续施工，且在未经竣工验收的情况下入住使用至今，还对涉讼楼房二、三层所有管线进行翻修，应视为其擅自使用李伟平施工的工程，且应视为李伟平施工的水电部分工程合格，李伟平请求财华园林公司支付工程款，应予支持。故财华公司应按李伟平实际施工的工程量计付工程款即33687.16元，扣除已付的工程款15000元，尚应再付18687.16元。因财华公司
摘要
泉州市财华园林古建装饰工程有限公司、李伟平建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省泉州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽05民终2092号 上诉人（原审被告、反诉原告）：泉州市财华园林古建装饰工程有限公司，住所地惠安县崇武镇溪底村西工业区，统一社会信用代码91350521567346504Y。 委托诉讼代理人：庄敬虹，福建兴惠律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：李伟平，男，1982年11月10日出生，汉族，住惠安县。 委托诉讼代理人：黄志明，……