建设工程施工合同纠纷 （2019）粤19民终10090号

案涉工程不存在延迟开工的情形即没有延迟哪怕1天开工,这是明显错误的。三、关于人工费调差费用。根据合同通用条款第68条第1、2、3款和76条第1、2款关于物价涨落事件的约定,铭普光磁公司应当支付该费用给电白二建集团。电白二建集团已经提供东莞市住房和城乡建设局发布的《关于调整我市建设工程动态工资的通知(东建价[2011]2号)》、《关于调整我市建设工程动态工资的通知(东建价[2013]2号)》及立信中德勤(北京)工程咨询有限公司出具的《工程结算书》(该鉴定中有工人数量、调整天数等证据)予以佐证,电白二建集团已经就人工费调差费用委托第三方予以了鉴定,无须再次申请鉴定。在铭普光磁公司没有证据反驳的情况下原审法院对电白二建集团不予采信,这也是明显错误的。四、关于施工期间高温补贴。根据合同通用条款第68条第1、2、3款和76条第1、2款关于物价涨落事件的约定,铭普光磁公司应当支付该费用给电白二建集团。2012年12月22日,电白二建集团进场,2014年12月16日工程竣工,经历了两个高温时间段,这是事实,无须举证证明。该工程量的总定额工日数为:合同内定额人工工资4163191÷51＝81631.2

案涉工程不存在延迟开工的情形即没有延迟哪怕1天开工,这是明显错误的。三、关于人工费调差费用。根据合同通用条款第68条第1、2、3款和76条第1、2款关于物价涨落事件的约定,铭普光磁公司应当支付该费用给电白二建集团。电白二建集团已经提供东莞市住房和城乡建设局发布的《关于调整我市建设工程动态工资的通知(东建价[2011]2号)》、《关于调整我市建设工程动态工资的通知(东建价[2013]2号)》及立信中德勤(北京)工程咨询有限公司出具的《工程结算书》(该鉴定中有工人数量、调整天数等证据)予以佐证,电白二建集团已经就人工费调差费用委托第三方予以了鉴定,无须再次申请鉴定。在铭普光磁公司没有证据反驳的情况

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤19民终10090号上诉人（原审原告）：广东电白二建集团有限公司。住所地：广东省茂名市电白区水东镇新湖街**。统一社会信用代码：91440904195174149F。法定代表人：崔雅基，总经理。委托代理人：曾庆光，广东大洲律师事务所律师。委托代理人：卢志强，广东大洲律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：东莞铭普光磁股份有限公司。。住所地：……