装饰装修合同纠纷 （2019）兵08民终630号

根据原告起诉与被告答辩，本案的争议焦点是：一、涉案酒店的装修工程款数额如何确定；二、三被告应如何承担责任。关于焦点一，依法成立的合同受法律保护，双方均应严格遵守合同的约定。被告金典新疆分公司虽然未出面，但其委托被告王丽与原告江新军签订的建设工程施工合同系双方意思真实表示，自双方签字时成立并生效。在合同实际履行过程中，被告王丽负责该酒店的全部装修工程施工及装修材料采购（原告江新军自购物品除外）。酒店装修完工后，被告金典新疆分公司作为承包人并未提供竣工图，双方亦未进行决算，而是直接将酒店交付原告江新军使用，该酒店虽未经竣工验收，但自2014年7月底完工交付原告使用至今，故转移占有建设工程之日为竣工日期，即该酒店装修工程自2014年7月底竣工。本案中，双方对工程量有争议，但施工过程未形成签证或补充合同等书面文件，被告王丽自行制作的增加工程量预算表，缺乏合同双方的签字，无法作为认定工程量变更的依据。因此，只能依据双方签订的建设工程施工合同确定工程款。从行文规范看，双方采用的合同其性质为可调价格合同，在确定合同是可调价格的基础上，双方可以进行调整，具体调整方法为在确定合同价8090000元为基础

根据原告起诉与被告答辩，本案的争议焦点是：一、涉案酒店的装修工程款数额如何确定；二、三被告应如何承担责任。关于焦点一，依法成立的合同受法律保护，双方均应严格遵守合同的约定。被告金典新疆分公司虽然未出面，但其委托被告王丽与原告江新军签订的建设工程施工合同系双方意思真实表示，自双方签字时成立并生效。在合同实际履行过程中，被告王丽负责该酒店的全部装修工程施工及装修材料采购（原告江新军自购物品除外）。酒店装修完工后，被告金典新疆分公司作为承包人并未提供竣工图，双方亦未进行决算，而是直接将酒店交付原告江新军使用，该酒店虽未经竣工验收，但自2014年7月底完工交付原告使用至今，故转移占有建设工程之日为竣工

新疆生产建设兵团第八师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）兵08民终630号 上诉人（原审被告）：南通金典装饰工程有限公司，住所地江苏省启东市人民中路****。 法定代表人：朱柳柳，总经理。 委托诉讼代理人：何伟国，新疆双信律师事务所律师。 被上诉人（原审原告)：江新军，男，1974年12月20日出生，住石河子市。 委托诉讼代理人：许娟，新疆双信律师事务所律师。 原审被告：南通金典装饰工……