建设工程施工合同纠纷 （2017）陕01民终9699号

景瑞公司、梁幸签订合同后，景瑞公司依约完成了水塔建设工程，虽然施工期间因钢材质量问题，李家村村委会要求拆除并按合同建设，但不能证明该工程景瑞公司无权建设，所以直至景瑞公司将该工程完工并交付使用至今，景瑞公司并不知梁幸对该工程质量存在异议，且梁幸一直相继支付工程款项27.5万元，故应认定该工程景瑞公司已履行完毕，梁幸应按照合同约定支付剩余工程款25.5万元。因该水塔已实际使用，梁幸对质量要求进行鉴定并提起反诉的主张不予支持。关于景瑞公司主张的利息，因合同约定剩余款项在工程竣工验收后一年内付清，对于李家村村委会罢免监理周志忠、凌万华的决议因梁幸不能证明已告知景瑞公司，景瑞公司对此并不知情，两位监理亦不认可，完工日期应确认为2011年6月15日，故梁幸应从2012年6月15日支付逾期利息。因景瑞公司要求按照同期银行贷款利率计算利息不违反法律规定，予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十、二百八十六条及最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十三、十七、十八条之规定，判决：梁幸于判决生效后10日内支付景瑞公司工程款25.5万元及利息（以25.5万元为基数，自2012

景瑞公司、梁幸签订合同后，景瑞公司依约完成了水塔建设工程，虽然施工期间因钢材质量问题，李家村村委会要求拆除并按合同建设，但不能证明该工程景瑞公司无权建设，所以直至景瑞公司将该工程完工并交付使用至今，景瑞公司并不知梁幸对该工程质量存在异议，且梁幸一直相继支付工程款项27.5万元，故应认定该工程景瑞公司已履行完毕，梁幸应按照合同约定支付剩余工程款25.5万元。因该水塔已实际使用，梁幸对质量要求进行鉴定并提起反诉的主张不予支持。关于景瑞公司主张的利息，因合同约定剩余款项在工程竣工验收后一年内付清，对于李家村村委会罢免监理周志忠、凌万华的决议因梁幸不能证明已告知景瑞公司，景瑞公司对此并不知情，两位监理

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)陕01民终9699号上诉人（原审被告）:梁幸,男,汉族,1986年9月27日出生,住西安市临潼区。委托诉讼代理人：朱培，陕西鼎乾律师事务所律师。委托诉讼代理人：邵宁，陕西鼎乾律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:陕西景瑞工程建设有限公司,所地西安市未央区辛家庙东湖路1号。法定代表人：许建设，该公司总经理委托诉讼代理人：赵新平，陕西彬泽律师事务所……