建设工程施工合同纠纷 大民终字第42号

原告与被告签订的清包人工费合同真实、有效。原告提出被告未及时支付工程款，无法给工人开工资，导致停工，请求被告承担违约责任，本院认为按照原、被告认可的人工费支付时间和款项，被告支付人工费达不到原告所称的未及时支付的程度，原告主张被告违约本院不予支持。合同明确约定，原、被告根据工程进度按完成量的80%支付人工费，双方对已经完工工程支付的人工费812，837.00元无异议，证明马军完工部分的全额人工费应是812，837.00元÷80%=1016，046.25元，剩余20%人工费为1016，046.25元-812，837.00=203，209.00元，原告诉请被告支付人工费279，244.00元，本院应予支持203，209.25元原告请求支付两栋楼的基础165，000.00元，因原、被告对已经完工的工程量计算过，不应重复计算。原告要求被告支付搭盖库房、办公室、门卫室、水泥棚子和平整场地等人工费6，750.00元，施工前搭建的上述临时施设，是为了正常施工而进行的必要准备，其人工费不应单独计算。被告认为原告购置铲车、电筛子花费42，000.00元应从剩余工程款中扣除。因原告在收据上认

原告与被告签订的清包人工费合同真实、有效。原告提出被告未及时支付工程款，无法给工人开工资，导致停工，请求被告承担违约责任，本院认为按照原、被告认可的人工费支付时间和款项，被告支付人工费达不到原告所称的未及时支付的程度，原告主张被告违约本院不予支持。合同明确约定，原、被告根据工程进度按完成量的80%支付人工费，双方对已经完工工程支付的人工费812，837.00元无异议，证明马军完工部分的全额人工费应是812，837.00元÷80%=1016，046.25元，剩余20%人工费为1016，046.25元-812，837.00=203，209.00元，原告诉请被告支付人工费279，244

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院民 事 判 决 书大民终字第42号上诉人（原审原告）马军，男，1964年5月25日出生，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。上诉人（原审原告）张维利，男，1967年4月2日出生，汉族，高中毕业，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。委托代理人张天英，黑龙江众兴律师事务所律师。上诉人（原审被告）大兴安岭地区叁叁叁建筑安装有限责任公司。法定代表人纪玉军，职务总经理。委托代理人……