建设工程施工合同纠纷 （2017）桂07民终40号

北部湾公司作为具有相应资质的建筑企业，其与金盛公司签订的《建设工程施工合同书》系双方的真实意思表示，且符合有关法律规定，属于有效协议，对双方当事人具有法律约束力。北部湾公司与金盛公司双方在庭审中均认可涉案厂房建筑面积以金盛公司提供房产证记载的13980.96平方米为准，合同约定工程造价为每平方米为287元，那么，工程总造价为4012535.52元，减除金盛公司已支付工程款3512000元，金盛公司尚欠北部湾公司工程款为500535.52元。本案的争议焦点为：1.如何确定厂房竣工时间；2.金盛公司是否承担逾期付款的违约责任；3、北部湾公司是否承担逾期交付厂房的违约责任；4.金盛公司请求北部湾公司承担厂房的材料费、修复费和机械设备费用及修复义务是否有法律依据。一审法院作如下评判：关于如何确定厂房竣工时间的问题。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”

北部湾公司作为具有相应资质的建筑企业，其与金盛公司签订的《建设工程施工合同书》系双方的真实意思表示，且符合有关法律规定，属于有效协议，对双方当事人具有法律约束力。北部湾公司与金盛公司双方在庭审中均认可涉案厂房建筑面积以金盛公司提供房产证记载的13980.96平方米为准，合同约定工程造价为每平方米为287元，那么，工程总造价为4012535.52元，减除金盛公司已支付工程款3512000元，金盛公司尚欠北部湾公司工程款为500535.52元。本案的争议焦点为：1.如何确定厂房竣工时间；2.金盛公司是否承担逾期付款的违约责任；3、北部湾公司是否承担逾期交付厂房的违约责任；4.金盛公司请求北部湾公司

广西壮族自治区钦州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）桂07民终40号上诉人（一审原告、反诉被告）：广西北部湾钢结构工程有限公司，住所地：钦州市钦北区皇马工业园一期。法定代表人：陈宝云，总经理。委托诉讼代理人：陈业芸，广西源群律师事务所律师。委托诉讼代理人：张成勇，广西源群律师事务所律师。被上诉人（一审被告、反诉原告）：广西金盛科技发展有限公司，住所地：广西钦州浦北县工业开发区。法定代表人……