建设工程施工合同纠纷 （2016）浙04民终2356号

本案所涉《和解协议书》系双方当事人真实的意思表示，应认定合法有效。该协议约定，工程验收工作由盛尚公司组织进行，包括土方开挖等所有事项，盛尚公司在嘉旺公司配合且工程质量合格的前提下确保在本协议签订之日起十二个月内出具验收报告。故验收的工作应由盛尚公司组织，盛尚公司以嘉善县国土资源局出具的闲置土地决定书为由，对该工程不进行验收，于法无据，且闲置土地决定书认定的闲置原因为盛尚公司自身的原因，盛尚公司支付嘉旺公司工程款虽附条件，但盛尚公司为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就，故嘉旺公司对盛尚公司享有到期债权。本案中，嘉旺公司将对盛尚公司享有的债权中的200万元转让给赵有根，且已通知盛尚公司，债权人可以将合同的权利义务全部或部分转让给第三人，故该债权转让成立。在债权转让合同生效后，因原合同的履行发生纠纷，应以原合同类型确定案由，故本案确定的案由应为建设工程施工合同纠纷。根据盛尚公司与嘉旺公司签订的《和解协议》约定，工程款支付前三日，嘉旺公司应当将正式的工程款税务发票开具给盛尚公司，否则盛尚公司有权拒绝款，因此引起的付款延期责任由嘉旺公司自行承担。经一审法院告知后，赵有根与嘉旺公司进

本案所涉《和解协议书》系双方当事人真实的意思表示，应认定合法有效。该协议约定，工程验收工作由盛尚公司组织进行，包括土方开挖等所有事项，盛尚公司在嘉旺公司配合且工程质量合格的前提下确保在本协议签订之日起十二个月内出具验收报告。故验收的工作应由盛尚公司组织，盛尚公司以嘉善县国土资源局出具的闲置土地决定书为由，对该工程不进行验收，于法无据，且闲置土地决定书认定的闲置原因为盛尚公司自身的原因，盛尚公司支付嘉旺公司工程款虽附条件，但盛尚公司为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就，故嘉旺公司对盛尚公司享有到期债权。本案中，嘉旺公司将对盛尚公司享有的债权中的200万元转让给赵有根，且已通知盛尚公

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙04民终2356号上诉人（原审原告）：赵有根，男，汉族，1965年12月31日出生，住嘉兴市南湖区。委托诉讼代理人：盛方，浙江思贤律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：嘉善盛尚投资开发有限公司，住所地嘉善县罗星街道阳光西路与车站南路交叉口（摩尔首城售楼处）。法定代表人：章春华，执行董事。委托诉讼代理人：张宏，浙江嘉深律师事务所律师。原审第三人……