建设工程施工合同纠纷 （2019）皖0291民初1845号
裁判要旨
原、被告签订的内部承包合同因被告不具备相关施工资质，该合同违反相关法律规定而无效。 虽合同无效，但根据法律规定，被告作为实际施工人，应就其施工行为造成工程质量不合格承担赔偿责任。 本案中，案涉工程中的信德悦城12#楼地下室剪力墙混凝土出现严重缺陷，系因被告邓金麦班组施工失误所致，有监理通知单、复工申请单、验收会议纪要、关于信德悦城12#楼质量事故处理意见的会议纪要等证据为证，被告邓金麦亦在信德悦城12#楼质量事故处理意见的会议纪要上签字确认，故原告主张被告支付检测费用38000元合理有据，本院依法予以支持。 被告邓金麦作为施工班组组长，应按期支付案涉项目农民工工资，被告拖欠农民工工资未付，原告应地方政府要求为被告代为支付农民工工资169429元，该款项被告应予支付，故对原告要求被告支付代为垫付的农民工工资169429元的诉请依法予以支持。 针对原告要求被告支付给相关班组停工损失158120元、修复费用20000元、管理人员工资损失15000元、设备租赁损失（含塔吊司机工资）71667元，原告提交的现有证据难以证明其主张损失的实际发生，亦不能证明该项损失系因被告所致，故对原告的该项诉请，
摘要
原告芜湖润德建设有限公司诉被告邓金麦建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省芜湖经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0291民初1845号原告：芜湖润德建设有限公司，住所地安徽省芜湖经济技术开发区。 法定代表人：戴利军，总经理。 委托诉讼代理人：古立平，安徽纬纶律师事务所律师。 委托诉讼代理人：芮先明，安徽纬纶律师事务所律师。 被告：邓金麦，男，汉族，住安徽省芜湖市南陵县。 委托诉讼代理人：李长志，安徽春蓝律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张文英，……