建设工程施工合同纠纷 （2019）黑02民终2368号

关于焦点一、双方在《中东农作物秸秆综合利用有限公司水泥地面工程和围墙地梁工程施工合同书》中已经明确约定甲方中东公司与乙方张恒权利与义务。现中东公司在明知张恒无任何资质的情况下，未按合同约定派出技术人员在工程施工期间在现场对工程质量进行检查指导，未及时提出质量问题及整改意见，导致张恒未及时整改，应认定中东公司未全面履行合同约定义务是导致出现了严重质量问题关键所在。另外，中东公司称在2016年8月份就发现质量问题亦说明中东公司在工程交付前及交付时未发现质量问题，故张恒未在施工期间对中东公司进行提醒符合常理。综合全案，因中东公司未尽到合同约定的义务，故对出现工程质量问题承担主要责任。双方合同中约定的地面厚度200mm，张恒所施工地面平均厚度195mm，虽符合国家标准，但不符合合同约定标准，故认定张恒在履行合同中出现瑕疵，张恒应负相应责任。关于焦点二、已经生效的（2017）黑0224民初870号民事判决书以及（2018）黑02终2107号民事判决书亦确认双方在合同缔约和履行过程中均存在过错，中东公司按80%的标准支付所欠张恒的工程款为558040元，故张恒承担的拖欠部分的20%即139510元

关于焦点一、双方在《中东农作物秸秆综合利用有限公司水泥地面工程和围墙地梁工程施工合同书》中已经明确约定甲方中东公司与乙方张恒权利与义务。现中东公司在明知张恒无任何资质的情况下，未按合同约定派出技术人员在工程施工期间在现场对工程质量进行检查指导，未及时提出质量问题及整改意见，导致张恒未及时整改，应认定中东公司未全面履行合同约定义务是导致出现了严重质量问题关键所在。另外，中东公司称在2016年8月份就发现质量问题亦说明中东公司在工程交付前及交付时未发现质量问题，故张恒未在施工期间对中东公司进行提醒符合常理。综合全案，因中东公司未尽到合同约定的义务，故对出现工程质量问题承担主要责任。双方合同中约定的

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)黑02民终2368号上诉人（原审原告）：泰来县中东农作物秸秆综合利用有限公司，住所地泰来县克利镇乾兴村。法定代表人：史文生，董事长。委托诉讼代理人：王文志，黑龙江李赫文律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：张恒，男，1985年4月20日出生，汉族，农民，住齐齐哈尔市富拉尔基区。委托诉讼代理人：赵丽艳，黑龙江仁智律师事务所律师。上诉人泰来县……