建设工程施工合同纠纷 （2021）新01民终703号

兵团六建为中石化销售公司新疆分公司涉案工程进行施工并按照后者的要求进行看守，依据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。兵团六建曾向中石化销售公司新疆分公司主张过看守费，且中石化销售公司新疆分公司未支付上述看守费一直延续至今，故对中石化销售公司新疆分公司自称超过诉讼时效的抗辩不予采信。兵团六建请求中石化销售公司新疆分公司支付看收费的诉讼请求应当以兵团六建实际支付金额为准，兵团六建无理由得到超过其实际支付金额以外的利益（相关逾期付款产生的利息不在此列），故一审法院依据鉴定报告，对兵团六建主张中石化销售公司新疆分公司给付看守费591,924元（295,962元×2人）的诉讼请求予以支持。中石化销售公司新疆分公司应当及时给付兵团六建垫付的看守费用，因延误支付导致兵团六建利益受损，中石化销售公司新疆分公司应当偿付相关利息损失。截至2017年6月30日中石化销售公司新疆分公司欠付看守

兵团六建为中石化销售公司新疆分公司涉案工程进行施工并按照后者的要求进行看守，依据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。兵团六建曾向中石化销售公司新疆分公司主张过看守费，且中石化销售公司新疆分公司未支付上述看守费一直延续至今，故对中石化销售公司新疆分公司自称超过诉讼时效的抗辩不予采信。兵团六建请求中石化销售公司新疆分公司支付看收费的诉讼请求应当以兵团六建实际支付金额为准，兵团六建无理由得到超过

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新01民终703号 上诉人（原审原告）：新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区石河子市天山路34小区**。 法定代表人：王星，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张先智，新疆旭光律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司，，住所地新疆维吾尔自治区乌……