装饰装修合同纠纷 （2016）浙01民终5936号

刘莉与原木公司于2015年8月6日签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》以及嗣后签订的两份《补充协议》，系双方真实意思表示，不违反国家法律、行政法规的禁止性规定，应当认定有效，对双方当事人具有法律约束力。（一）关于刘莉要求解除双方之间的装饰装修合同，原木公司支付违约金19050元的诉讼请求。刘莉与原木公司于2015年8月6日签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》第一条“工程概况”关于工期的约定，总工期为25天，从2015年8月6日开工，至2015年9月1日交付；2015年9月30日签订的《补充协议》约定最后的零星修补在10月15日完成；2015年10月27日签订的《补充协议》，最迟的柜台要求在11月5日前完工。根据刘莉提供的视频光盘证据，结合合同约定的装修内容，可以证实装修工程基本完成，刘莉也已经将总装修款63500元中的61300元支付给原木公司，现刘莉要求解除装饰装修合同，理由不当，不予支持。关于刘莉要求原木公司支付违约金19050元的诉讼请求，其依据是工程至今未完工，同时导致开业延期造成损失，故按照合同标的额63500元的30%要求支付违约金19050元。装饰装修合同不予解除，并不意

刘莉与原木公司于2015年8月6日签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》以及嗣后签订的两份《补充协议》，系双方真实意思表示，不违反国家法律、行政法规的禁止性规定，应当认定有效，对双方当事人具有法律约束力。（一）关于刘莉要求解除双方之间的装饰装修合同，原木公司支付违约金19050元的诉讼请求。刘莉与原木公司于2015年8月6日签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》第一条“工程概况”关于工期的约定，总工期为25天，从2015年8月6日开工，至2015年9月1日交付；2015年9月30日签订的《补充协议》约定最后的零星修补在10月15日完成；2015年10月27日签订的《补充协议》，最迟的柜台要求在11

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙01民终5936号上诉人（原审原告、反诉被告）：刘莉，女，1973年5月2日出生，汉族，住河北省张家口市赤城县。委托代理人：章浏明，浙江中宙律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：杭州原木纯品装饰工程有限公司，住所地杭州市拱墅区万达商业中心4幢1单元1716室。法定代表人：郭阳彬，总经理。委托代理人：陈新平、李红群，浙江正标律师事务所……