建设工程施工合同纠纷 （2016）辽08民终1066号

建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，本案所涉建设工程于双方查勘现场时已堆满货物使用，虽然被告辩称该货物系其债权人放置，但债权人未经其许可亦不能放置货物于被告厂房，故对于被告的该项辩称，本院不予支持。原告请求支付58300元，本院予以支持。对于原告请求的逾期支付工程款的造成经济损失的诉请，第一笔工程款的给付时间为2012年8月26日，而合同约定给付工程款的时间为2012年8月8日，被告未按照合同约定给付工程款逾期18天，被告应当以应付工程款174900元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算利息，经计算违约金为566元。对于其他笔工程款的给付，因双方签订合同中约定工程款给付是按照工程进度给付，但原告未能提供证据证明其完成工程的进度情况，故无法认定被告支付工程款违约，对于原告的其他赔偿请求，本院不予支持。判决：一、被告营口和顺机电设备制造有限公司支付原告沙涛工程款58300元；二、被告营口和顺机电设备制造有限公司给付原告沙涛迟延付款的违约金566元。上述款项于本判决发生法律效力后10日给付，如逾期给付，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，

建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，本案所涉建设工程于双方查勘现场时已堆满货物使用，虽然被告辩称该货物系其债权人放置，但债权人未经其许可亦不能放置货物于被告厂房，故对于被告的该项辩称，本院不予支持。原告请求支付58300元，本院予以支持。对于原告请求的逾期支付工程款的造成经济损失的诉请，第一笔工程款的给付时间为2012年8月26日，而合同约定给付工程款的时间为2012年8月8日，被告未按照合同约定给付工程款逾期18天，被告应当以应付工程款174900元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算利息，经计算违约金为566元。对于其他笔工程款的给付，因双方签订合同中

辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽08民终1066号上诉人（原审被告）营口和顺机电设备制造有限公司，住所地营口市西市区。法定代表人徐静珍，系该公司经理。委托诉讼代理人梅芝元，系盖州市恒通法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）沙涛，男。上诉人营口和顺机电设备制造有限公司因与被上诉人沙涛因建设工程施工合同纠纷一案，不服辽宁省营口市老边区人民法院（2015）营老民一初字第009……