建设工程施工合同纠纷 （2017）黔27民终1619号

双方签订的内部施工协议是双方经过协商后在平等自愿的基础上签订，系当事人真实意思表示，合同及协议的内容没有违反法律的禁止性规定，为有效合同。三年期的合同，双方在履行过程中，因各种原因，仅履行了三个多月就已中止，由于合同目的不能达到，郎维华也以自己的行为表明不再履行合同，故其提出解除合同的诉请，应予支持。关于违约损失问题，根据协议约定，在签订协议前，长顺本惠建材公司应按协议第二条第2款提交手续，在开工之前，长顺本惠建材公司应把矿区开采区域边界线交桩交点。第八条补充约定，安全生产许可证在施工期间不能提供的，限3个月内提供，村民土地赔偿签字手续限郎维华进场后3日内提供。保证金在签订协议时交10万元，郎维华进场3日内一次性交清。实质上，在签订协议时，长顺本惠建材公司并未提交全部手续，郎维华对此是明知的，亦与长顺本惠建材公司签订了协议，对此双方都有过错。郎维华进场3日后，长顺本惠建材公司也未把矿区开采区域交桩交点，郎维华也是明知的，但并未提出意见，且郎维华也未在进场3日内交清保证金，对此双方也存在违约行为，双方均应承担相应责任。关于郎维华是否按协议开采出合格大理石（毛料）的问题，双方虽然协议约定了

双方签订的内部施工协议是双方经过协商后在平等自愿的基础上签订，系当事人真实意思表示，合同及协议的内容没有违反法律的禁止性规定，为有效合同。三年期的合同，双方在履行过程中，因各种原因，仅履行了三个多月就已中止，由于合同目的不能达到，郎维华也以自己的行为表明不再履行合同，故其提出解除合同的诉请，应予支持。关于违约损失问题，根据协议约定，在签订协议前，长顺本惠建材公司应按协议第二条第2款提交手续，在开工之前，长顺本惠建材公司应把矿区开采区域边界线交桩交点。第八条补充约定，安全生产许可证在施工期间不能提供的，限3个月内提供，村民土地赔偿签字手续限郎维华进场后3日内提供。保证金在签订协议时交10万元，郎

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔27民终1619号上诉人（原审被告）：贵州长顺本惠建材有限公司，住所地贵州省长顺县长寨街道威远社区新坝上俄组。法定代表人：赵家全，总经理。被上诉人（原审原告）：郎维华，男，汉族，1958年02月18日出生，住毕节市。委托诉讼代理人：方庆，贵州达德律师事务所律师。委托诉讼代理人：李丹，贵州群众律师事务所律师。上诉人贵州长顺本惠建材……