建设工程施工合同纠纷 （2014）苏中民终字第02707号

双方当事人签订的《建设工程施工合同》、《乐美无菌包材生产基地土建工程补充协议书》合法有效，对双方具有约束力。根据《乐美无菌包材生产基地土建工程补充协议书》、《结算确认书》，工程总价包括土建、设备基础、装饰工程，合计50125033元，亚龙纸制品（昆山）有限公司已经支付47157000元，余款2968033元没有支付，其中包含工程尾款461781元、保修金2506251元。本案的争议焦点一、浙江中联建设集团有限公司昆山分公司是否存在工期逾期、双方就工程尾款抵算工程逾期给亚龙纸制品（昆山）有限公司造成的损失是否协商一致。双方约定的合同工期总日历天数190天，合同上表明以实际开工报告为准，竣工日期以提交工程竣工验收报告的时间为准。审理中，双方均未能提供开工报告，而由当事人双方及监理单位、设计单位盖章确认的《单位工程竣工验收证明书》载明开工日期为2008年1月15日，竣工日期为2009年1月15日，历时365天。依据合同约定系争工程的工期为190天，工程实际施工期已超过约定工期175天，存在工期延长的情况。根据《变更审批汇总表》包含了2008年5月27日、5月28日、5月29日、6月3日、8月

双方当事人签订的《建设工程施工合同》、《乐美无菌包材生产基地土建工程补充协议书》合法有效，对双方具有约束力。根据《乐美无菌包材生产基地土建工程补充协议书》、《结算确认书》，工程总价包括土建、设备基础、装饰工程，合计50125033元，亚龙纸制品（昆山）有限公司已经支付47157000元，余款2968033元没有支付，其中包含工程尾款461781元、保修金2506251元。本案的争议焦点一、浙江中联建设集团有限公司昆山分公司是否存在工期逾期、双方就工程尾款抵算工程逾期给亚龙纸制品（昆山）有限公司造成的损失是否协商一致。双方约定的合同工期总日历天数190天，合同上表明以实际开工报告为准，竣工日期以

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）苏中民终字第02707号上诉人（原审被告）亚龙纸制品（昆山）有限公司。被上诉人（原审原告）浙江中联建设集团有限公司昆山分公司。上诉人亚龙纸制品（昆山）有限公司因与被上诉人浙江中联建设集团有限公司昆山分公司建设工程施工合同纠纷一案，不服昆山市人民法院（2012）昆民初字第1793号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年7月15日立案受理后，依……