定作合同纠纷 （2017）浙04民终355号

本案的争议焦点是，大源公司要求的违约金是否过高。首先，基于双方合同约定，大源公司有权向中化十六建设公司要求违约金；其次，关于违约金的计算方法，双方约定按自然月结算，次月10日前付清上月的70%，双方在合同履行的实际过程中，基本上按月结算一次，偶有供货较少的月份是两个月结算一次，相应货款的70%就应当在结算之后的次月10日前支付，这是在结算之后给予中化十六建设公司必要的付款准备时间，也是合同的应有之义；关于违约金的利率，双方约定是日千分之一，中化十六建设公司主张明显过高，要求以目前银行同期贷款逾期罚息利率（年利率4.35%上浮50%）上浮30%计算，调整为按每日万分之二点三计算，有一定的合理性；关于剩余30%款项支付的时间，从大源公司提供的结算单可以看出，2015年2月5日结算之后双方发生的业务量明显减少，且直至2015年4月8日才对2015年2至3月的业务量进行结算，可以反映出，至2015年2月5日工程的主体已完工，故余30%的款项应当顺延三个月(至5月5日前)付清，但由于双方最后一次结算发生在2015年6月20日，故相应付款时间延迟至2015年6月21日；再次，关于票据支付是否为延期

本案的争议焦点是，大源公司要求的违约金是否过高。首先，基于双方合同约定，大源公司有权向中化十六建设公司要求违约金；其次，关于违约金的计算方法，双方约定按自然月结算，次月10日前付清上月的70%，双方在合同履行的实际过程中，基本上按月结算一次，偶有供货较少的月份是两个月结算一次，相应货款的70%就应当在结算之后的次月10日前支付，这是在结算之后给予中化十六建设公司必要的付款准备时间，也是合同的应有之义；关于违约金的利率，双方约定是日千分之一，中化十六建设公司主张明显过高，要求以目前银行同期贷款逾期罚息利率（年利率4.35%上浮50%）上浮30%计算，调整为按每日万分之二点三计算，有一定的合理性；

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙04民终355号上诉人（原审被告）：中国化学工程第十六建设有限公司。住所地：湖北省宜昌市西陵区土城路*号。组织机构代码：17756978-8。法定代表人：刘佑锟，董事长。委托诉讼代理人：彭程、粘渝，四川齐协律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：浙江大源混凝土制品有限公司。住所地：浙江省嘉兴市乍浦镇乍王路**号内。统一社会信用码：9133040……