建设工程合同纠纷 （2021）晋07民终691号

山西茂胜煤化集团有限公司至今仍欠山西红清蓝环保工程有限公司工程款656919.5元（其中进度款509419.5元，质保金147500元），事实清楚，证据充分，且山西茂胜煤化集团有限公司予以认可，一审法院予以认定。因山西茂胜煤化集团有限公司直到2019年8月5日才按照约定支付了30％以上的工程款，故施工周期应从2019年8月5日开始计算，因2019年9月20日该项目工程经山西茂胜煤化集团有限公司验收合格并向山西红清蓝环保工程有限公司出具工程验收单显示工程检修完毕，设备运行正常。工期并未超过双方约定的50天。山西红清蓝环保工程有限公司未存在违约行为，故山西茂胜煤化集团有限公司应当支付山西红清蓝环保工程有限公司工程款656919.5元（其中进度款509419.5元，质保金147500元），及以进度款509419.5元为基数的逾期付款利息。 一审法院判决：限山西茂胜煤化集团有限公司于判决生效后十日内支付山西红清蓝环保工程有限公司工程款656919.5元。并以509419.5元为基数支付从2019年9月26日至全部履行完毕之日的逾期利息（按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款

山西茂胜煤化集团有限公司至今仍欠山西红清蓝环保工程有限公司工程款656919.5元（其中进度款509419.5元，质保金147500元），事实清楚，证据充分，且山西茂胜煤化集团有限公司予以认可，一审法院予以认定。因山西茂胜煤化集团有限公司直到2019年8月5日才按照约定支付了30％以上的工程款，故施工周期应从2019年8月5日开始计算，因2019年9月20日该项目工程经山西茂胜煤化集团有限公司验收合格并向山西红清蓝环保工程有限公司出具工程验收单显示工程检修完毕，设备运行正常。工期并未超过双方约定的50天。山西红清蓝环保工程有限公司未存在违约行为，故山西茂胜煤化集团有限公司应当支付山西红清蓝环保

山西省晋中市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）晋07民终691号 上诉人（原审被告）：山西茂胜煤化集团有限公司，住所地：介休市连福镇大许村村北200米。 管理人负责人：张卫东。 委托诉讼代理人：张翾，山西正名律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵芳，山西正名律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：山西红清蓝环保卫程有限公司，住所地：太原市尖草坪区解放北路161号122幢2单元0803号。……