承揽合同纠纷 （2018）黔03民终4521号
裁判要旨
彭贵强、叶今成签订《合同书》系双方真实意思表示，合法有效。彭贵强、叶今成均应按该合同书履行自己的义务。彭贵强修建完第二层后，双方因发生矛盾导致彭贵强停工，叶今成自行完成了第三层的修建，视为叶今成认可彭贵强退出该工程，应向彭贵强结算报酬。彭贵强主张修建的房屋面积为390㎡，但未提供证据证明，本院确认叶今成自认的面积380㎡，单价应按合同约定的150元/㎡计算，报酬为57,000元。彭贵强主张楼梯面积为26㎡，叶今成未持异议，只是不知道多少面积，一审法院予以确认，其报酬为7,800元（26㎡×300元/㎡）。叶今成关于应按80元/㎡计算的抗辩意见不符合法律规定，不予支持。因未粉刷墙身，计算报酬时应减除粉刷费用；由于叶今成对内、外墙的面积未提供证据证明，一审法院采纳彭贵强主张的面积。因双方对其主张的内、外墙单价均未提供证据证明，一审法院综合双方的主张酌情认定内墙单价8元/㎡、外墙粉刷单价为12.5元/㎡,内、外墙粉刷费用为10,965元（780㎡×8元/㎡＋378㎡×12.5元/㎡）。彭贵强要求支付每完工一层补助的人工费用，因房屋未粉刷，实际未完工，彭贵强主张的该费用一审法院不予支持。综上，
摘要
叶今成、彭贵强承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔03民终4521号上诉人（一审被告）：叶今成，男，汉族，小学文化，生于1947年11月18日，住贵州省正安县。委托诉讼代理人：陈莉，正安县法律服务中心法律工作者。被上诉人（一审原告）：彭贵强，男，汉族，初中文化，生于1966年6月3日，住贵州省正安县。上诉人叶今成因与被上诉人彭贵强承揽合同纠纷一案，不服贵州省正安县人民法院（2018）黔032……