装饰装修合同纠纷 （2018）浙0602民初8213号
裁判要旨
原告俞智浩与被告郦王根、鸿洋公司签订的《装修管理合同》，主体适格，当事人意思表示真实，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，故应认定依法成立，合法有效。 当事人应当按照约定全面履行自己的义务，原告按约支付装修款己履行了合同约定的义务，被告鸿洋公司未按约履行装饰项目的主料供应及装修款的资金管理，被告郦王根未按约履行施工义务擅自停工，致案涉装修工程至今不能竣工被告鸿洋公司和被告郦王根构成根本性违约，依法均应对原告承担违约责任。 被告鸿洋公司和被告郦王根的违约行为致使原告不能实现合同目的，故原告诉请判令解除合同，符合法律规定，本院予以支持。 合同解除后，作为资金管理方的被告鸿洋公司应返还给原告在扣除被告郦王根已完成的装修工程造价55583元后的装修款并赔偿该资金占用期间的利息损失；擅自停工的违约行为己给原告造成延误竣工的实际损失，被告郦王根作为合同的施工方依法应按约承担每天20元的赔偿责任，原告对此的诉讼请求，本院予以支持，被告鸿洋公司和被告郦王根经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法视为放弃抗辩的权利，本院可缺席判决。 被告顾炫华系被告鸿洋公司、鸿洋绍兴分公司工作人员的事实己由本
摘要
俞智浩与上海鸿洋电子商务股份有限公司、郦王根装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省绍兴市越城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0602民初8213号 原告：俞智浩，男，1989年6月18日出生，汉族，住绍兴市柯桥区。 委托诉讼代理人：谭玲玲，浙江震天律师事务所律师。 被告：上海鸿洋电子商务股份有限公司，住所地上海市静安区余姚路****。 法定代表人：谢虹，董事长。 被告：郦王根，男，1965年6月12日出生，汉族，住绍兴市越城区。 被告：顾炫华，男，……